的结算方式。本协议原合同1×5000吨黄磷装置工程设计图纸以内的工程价款为固定价款结算方式：原合同约定的固定工程价款为155万元，加上现在建设的是1×7500 ×7500吨，双方协商后对变更后工程结算达成《工程款结算协议书》，系对原合同的修改和补充，双方应按协议履行。工程于2006年8月15日经验收为 ...

协议签订后，一、原告积极履行协议内容。其一、原告进行了包括项目可行性论证、签订建设工程设计合同、签订建设工程勘察合同在内的充分准备工作；其二、原告积极 建设农用地转用和土地征收进行了批复，同意武隆县政府上报的农用地转用方案、补充征地方案、征收土地方案，并由武隆县X组织实施。该土地征收批复后，被告未提供 ...

平地机整平路基款6838元，砂砾石整平碾压款2600元，路基顶比设计低8cm扣3762元没有提供相应的证据证明，其扣除的合理性原告也不认可， 内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 ...

土建工程合同》。以证明双方约定的相关内容； 2、付款凭证、汇票、现金收条、补充协议。其中付款凭证和汇票以证明被告成发公司已支付工程款x元给原告中国四 标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订 ...

豫宛兴房地产开发有限责任解除2008年3月8日签订的建设工程施工承包合同及2008年3月10日签订的补充协议，本院予以确认；三、原告北京豫宛兴房地产开发 的上诉请求，没有事实根据地，一审时，司法鉴定部门对工程质量进行了进行了司法鉴定，认定施工部分基本满足设计及规范规定，也认定了局部存在质量缺陷，是指梁 ...

月2日签订的《建设工程施工合同》进行了补充变更，并签订《协议书》。原告依据约定承建了河南省火炬高新技术研究所培训综合楼，由于被告工程出现重大设计变更，同时被告 陈述，从竣工验收备案资料显示，2006年11月10日双方补充协议签订后，其公司依约履行了协议约定的所附条件，2006年11月25日反诉原告河南 ...

原告（反诉被告）：河南六建集团义德建筑安装有限公司。...

旅游局收取四建公司的100万元垫付款应当退还。根据双方1996年8月30日《补充协议》中“施工期（一年）垫资不计利息”的约定，新郑市旅游局应承担该款自 《建设工程施工合同》双方就黄某大宗祠的建设工程价款支付和程序有明确的约定，本案双方未按照协议解除合同，四建公司诉讼请求也没有要求解除合同，只能说明合同 ...

初字第X号民事判决认为，本案系建设工程承包合同纠纷。恒泰公司与新城公司先后签订了《工程承包施工联建合同》、《工程施工补充合同》、《御紫A栋、御雅 了湖南大学的检测报告，被申诉人恒泰公司提交了双方在执行期间达成的三份执行和解协议，双方当事人均认为对方当事人在再审期间提交的证据不属于新的证据，不同意质证。 ...

材料，屋面彩板用宝钢材料。2007年4月11日，原、被告再次达成补充协议，将工程总造价变更为412万元，并增加由被告负责为原告老厂区Xm×54m机加工车间 条、第五十八条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十二条之规定，判决 ...