所涉工程的造价重新鉴定，要求以银行贷款利率计付逾期支付工程款的违约金，对工程质量问题进行检测并由湾里公司承担相关费用，请求由湾里公司承担逾期交工的违约 ，但并未约定转包的违约责任；同时，根据鉴定单位对鉴定结论的“情况说明”，铝合金门窗及玻璃幕墙的市场价格是根据湾里公司与双圣公司的合同、结算发票及相关 ...

的80%支付，余款20%在初验收合格后支付10%，余下10%在竣工验收合格扣除1%质量保证金后三个月内付清；乙方进场时应向甲方交质保金60万元，在 x.28平方米×10元/平方米）；做砖体费用为x.2元[（x.28平方米－与门窗相邻未抹灰部分、后塞洞未填塞等6000平方米）×15元/平方米]；内墙抹灰 ...

发包方确认工期未发生延误时，发包方及时退还履约保证金的30％给承包方；另外20％作为质量、工期基本履约保证金之外的其它履约保证金，如承包方未发生需要另支付违约金情况，该 元应当减半判给省六建公司。8、关于配合费问题。分包的项目仅限于塑钢门窗、木某、防盗门、防某涂料、烟道和陶粒板的安装项目，其造价不超过 ...

本合同。2005年12月1日，被告通知原告方接收房屋后，原告方提出该房屋存在质量问题，包括：墙面和地面存在空鼓；窗玻璃未按国家法规要求使用安全玻璃；窗框 《住宅装饰装修工程施工规范》（x－2001）关于铝合金门窗安装要求。后经被告申请，本院委托上海房屋质量检测站进行补充鉴定。2008年3月13日，上海 ...

元，故工程款欠付140,041元。原告在工程承包过程中不仅延误工期，而且工程质量严重不合格，导致影响工程的整体验收。被告曾多次发函要求原告整改，但原告 来计量面积的辩称，因安装门预留一定的缝隙符合相关行业规范，且参考原告提供的门窗说明表，也侧面印证以门洞尺寸计量面积较为合理，故被告此辩称本院不予采信。 ...

2007年2月7日，原告中标后，与XX建设公司签订关于上海企业发展大厦幕墙门窗工程的《建筑装饰施工合同》一份，约定XX建设公司将上述工程中的办公楼 3月18日开始，至同年10月15日竣工，以发包方发出的开工通知为准；质量等级以竣工验收备案标准为准；合同价款为28,734,241元；合同文件及解释顺序 ...

至今仍未竣工，证据不足，不予采信。朱某某称楼房门窗安装不符合约定、楼房存在裂缝、楼顶积水等质量问题，上述问题非地基基础工程和主体结构方面的质量问题 上诉称，原审法院认定事实错误，被上诉人邢某某承建的工程未完全竣工，存在严重的质量问题，房屋保修金x元不应当退还。被上诉人邢某某未取得建筑工程施工资质，双方 ...

和国家政策性调整风险，充分了解徐州当地的相关规费规定、工程施工的地理环境、工程质量标准、技术要求，按定额准确施工图预算，在投标时准确报价。江苏省建设厅发布的《 月8日四份会议纪要以及徐州开元公司于2007年9月22日向萧山恒发门窗公司发出的整改通知单，旨在证明塑钢窗影响工期87天。经质证，徐州开元公司 ...

购房屋所存在的外墙内保温墙面层多处裂缝，铝合金门窗关闭不严、木门变形、阳台分户立板有裂缝等质量问题由北京王某花园开发公司负责予以维修至通过质检合格 。此后；王某某按合同约定交付了房款。一九九五年八月，上述房屋经昌平县建设工程质量监督站验收合格。同年八月二十六日；王某花园将该房交付王某某。王某某收楼后对 ...

中发现楼梯间培面有两处裂缝；铝合金门窗不严、地漏反味、暖气管有漏水现象等质量问题。经北京市昌平县建设工程质量监督站鉴定，结论为“该房对住户使用功能有 质量问题”。在本院审理中，刘某某表示可考虑不解除合同，但王府花园应对该房的质量问题及至今未能办理产权证明给自已造成的经济损失应予经济赔偿。虽经本院调解， ...