时间2007年6月18日；工程质量标准为优良；合同第七条对工程定价与工程进度款支付约定：工程计价按照《湖南省一九九九年建筑工程单位估价表》、二00二 提供相关证据，审某中按PC15计算。5、外墙防水，XX公某要求按照S400补充定额，审某中按水泥砂浆中掺8%“神宇牌”高效防水剂，造价9869.47元， ...

1、合某甲方酒店主楼某款清单及李某辛投资银都大某店债务清单。2、安仁建筑工程公司于2007年7月9日的《民事起诉状》。3、湖南省郴州市中级人民法院（2007）郴 限公司仍有27项工程项目未完成，致使银都大某店推迟开业，构成违约，应承担违约责任。二、荣利来公司已完全履行《合某合某》和《补充协议》，荣智合 ...

此时铁路设备公司已清楚知道工程量，双方于2003年10月12日签订的《补充协议》第一条就约定合同竣工日期最迟工程为2004年5月10日，此协议 约定竣工日期2004年1月31日,到期不能验收,铁路设备公司自原放弃竖炉建筑工程,同时不追诉投入的工程款,无条件撤出竖炉施工场地。”而事实的竣工日期为2004 ...

年5月17日签订了一份《关于2005-XA-07建设工程设计合同的变更协议》。约定：深圳大学建筑设计研究院西安分院与南宁市商业银行于2005年5月签订的“ 到2007年7月1日前仍未付清款项，双方协商再加收罚息。双方理应按该补充协议的约定进行履行。润华公司上诉认为双方当事人真正履行的是2005年6月 ...

的工期”。双方还签订了《房屋建筑工程质量保修书》第二条工程质量保修期为：1、地基基础工程和主体结构工程为设计规定的该工程合理使用年限50年；2、 ），并承担本案全部诉讼费用。 一审法院审理认为，当事人双方签订的《建设工程施工合同》及《补充协议》内容没有违反我国法律、法规的强制性规定。因此，双方签订的《 ...

人。2004年5月省六建公司水电安装公司与恒升公司签订补充协议（注：该协议双方均无异议），该协议约定：鉴于新乡市恒升世家（苑中苑）工程水电安装 ，本案工程采取的是发包方采购供料的承包方式，按照合同约定“发包人应支付相应的保管费用”，但是，依照《河南省建筑工程预算定额》鉴定机构鉴定的材某用中的二分之一 ...

代理人：周慧峰，该处法律顾问。 被申请人（一审原告、二审上诉人）：商丘市X路建筑工程公司。 法定代表人：刘某某，该公司经理。 委托代理人：宋医峰，该公司法律顾问 ，运管处将下余地款交付铁建公司，然后铁建公司自行撤诉。3、补充协议仅仅是合同双方就工程建设时的质量和价格作的协商，是不确定的，不能作为运管处 ...

德宝公司与驻平工程处签订的建筑安装施工合同、补充协议是双方的真实意思表示，合法有效。驻平工程处在施工过程中未严格按照设计图纸、图集及施工规范要求进行施工，对地下室渗水、空鼓、裂缝负有主要责任(80%)。但根据平顶山市建设工程质量监督站对地下室渗水、空鼓、裂缝原因作出的鉴定报告可以看出，造成地下室渗水 ...

不足。上诉人与被上诉人签订的《室外装饰工程承包合同》约定有工程结算按照2002年版《河南建筑工程定额》，但是双方又签订了《补充协议》，约定甲方无偿为乙方提供水电即 ，由西飞装饰公司设计的群楼外装饰及塔楼玻璃幕墙，西飞装饰公司按该部分的工程总造价的4％计取设计费。上诉人与上诉人签订的《补充协议》第5条 ...

5月8日双方签订补充协议之后增加、变更的工程项目，因此，可酌情顺延工期23天。因综合小楼的水电设计图的设计义务在合同中未作约定，且 受理费3940元，二审案件受理费384元，合计人民币4324元，由上诉人江西省第三建筑有限责任公司承担2000元，被上诉人赣州新华医院承担2324元。 本判决为终审判决。 ...