电费滞纳金8926.62元的问题。原告的电费是在被告支付工程款中扣除，并由被告向供电部门支付的，因此，其迟延支付电费的责任，应由被告承担，电费滞纳金不应 进行调减。关于被告要求扣除本级管理费、临时设施费及利润问题，本院认为，原《工程施工合同》约定该工程实行的一次总包干，且未对上述费用进行过约定，之后的 ...

的安装和设备费用：灯光总配电系统由甲方负责联系协调供电局和朝阳公园，保证供电于2006年4月20日前到现场，并承担供电系统的安装和设备费用。乙方负责 》是当事人的真实意思表示，未违反国家法律相关规定，该合同合法有效。 本案争议焦点是文景轩中心的施工是否存在质量问题本院认为，依据绿波管理中心出具的证明 ...

倪某某在施工中用水、用电后所产生的费用，应由倪某某按实际用量向供水、供电部门交付。为此，中企公司在倪某某按实际用量交付水电费42，177.03元之外另行 合同中的项目经理责、权、利规定大型机械公司配备、协助租借，而承包合同中的管理协议约定施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由倪某某自备，为此，倪某某 ...

公用水电设备维修储备金1000元(储备金利息用于设备维修)，附录七物业管理公约约定装修施工管理费是每天150元。2001年12月27日，原告依约支付管道石油气材 的开发小区某基础设施和公用设施配套建设”；而根据双方签订的《商品房买卖合同》第十四条的规定，保安对讲系统、电视中心建设费及电视天线终端初装费 ...

返还四方公司相关资料。 安装公司答辩称：未能按时送电，是因为设计变更，四方公司与供电部门协调不力等原因造成的，致使安装公司无法实现单机试车目标。山东省定额站历时 表示真实，不违反国家法律与法规之规定，应认定为有效。安装公司履行了合同约定的施工义务，四方公司应当依约给付工程费。本案在诉讼过程中，原审法院 ...

，但原因在于经发公司没有按时交出施工场地及时供电和按合同规定拨付工程款，致使铁十三局不能施工。根据合同规定，此情况属于经发公司的负责 。根据最高人民法院《关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》规定“对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收 ...

的天山公寓西单元工程质量符合合格等级的《核验证明书》 5、新建住宅交付使用配套建设(自来水、供电、电话、煤气)验收合格证明，证明这些工程的竣工验收在 安居置业有限公司向上海住总(集团)总公司支付工程款580万元，该钱款数额与合同中关于“乙方施工至±0．00后，甲方按审定的已完成工作量和结算向乙方支付± ...

甲方交付的商场应具备完善的供电、空某、给排水、消防等设施；甲方将二层商场的装修交给乙方施工，规定详见本合同；在签订此合同15天内乙方不缴纳定金， ，判决如下： 一、解除原告东营友谊大厦公司与原东营经纬开发公司签订的《租某合同》; 二、被告东营经纬实业公司于判决生效之日起10日内支付原告东营友谊大厦公司 ...

作出对银英酒家'同意项目验收'的审批意见。13、广州市海珠区银英酒家与设计施工单位于1998年6月23日盖章的《环境保护治理设施竣工证明书》。上述证据中 水电费及滞纳金，符合双方合同约定，本院予以支持。李某某、何某某欠租虽已构成违约，但上述商铺租赁协议并无特别约定张某某可停止该商铺的供电，因此张某某在 ...

租金17万元是错误的。理由是：一、因被上诉人星红公司欠恩施供电公司的电费，恩施供电公司起诉后，省高院已经作出了（2001）鄂经终字第X号 被上诉人交纳租金，后虽经被上诉人书面催收，上诉人仍未交纳，被上诉人据此要求解除租赁合同符合法律规定。租赁期间，虽然本院给被上诉人送达了提取其租金收入的民事裁定书，亦 ...