根据竣工图纸及现场签证计算，总价下浮8%；土建工程总价下浮8%；安装工程总价下浮16%。故双方就签证部分工程造价应参与总价下浮作出了明确的意思表示。在无其他相反 ，故该抗辩理由不能成立。暨阳公司又以《会议纪要》和《安全管理协议》为由，认为变更了竣工时间，本院认为，上述证据与其所要证明观点之间缺乏关系， ...

原告华陵公司为避免更大损失，与被告安建公司签订补充协议一份，约定工程内容（钢结构安装、砌墙、抹灰、门窗安装）；工期30天，拖延一天罚款1万元，提 停工等待设计变更结果，一审判决认定两次变更设计与延误工期无关不能成立；3、在2007年7月31日双方签订的补充协议中又对完工日期进行了重新的约定，这是双方对 ...

为合法、有效。该合同签订后，被告国锋塑安公司将合同约定的塑钢门窗制作安装工程交由第三人郑某某完成，依据《中华人民共和国合同法》第二百五十三条的 上诉人安排其签订的补充协议，签订协议时上诉人在场。 二审查明的事实与原审法院判决认定的事实一致。 本院认为，上诉人未按合同约定履行塑钢门窗安装义务，致使双方所 ...

称：2005年10月18日，沈阳聚隆建筑安装工程有限公司双盈分公司与被告签订阳光维也纳X号楼建筑工程补充协议，协议约定，聚隆公司以包工包料的方式承包 证明案件事实，故对原告的该项主张，原审法院不予支持。关于技术联系单中注明工程变更问题。关于被告提出鉴定机构依据技术联系单内容计算增加工程量，因鉴定机构未 ...

《工程施工合同》，约定乙方承建甲方的格林豪森小区燃水煤浆锅炉安装工程，工程造价为988,777.07元，工期从2003年7月1日起至2003年10 ，经当事人当庭质证及本院审查，予以确认。 原审判决认为：原、被告签订的工程施工合同和补充协议系双方当事人的真实意思表示，也未违反国家法律、行政法规的强调性 ...

、室内外装饰水电安装、排水系统等工程施工项目，工程造价取费标准，付款方式，质量安全及双方的权利义务。合同约定的双方权利义务关系明确。 2、《补充协议》一份 月息。施工所发生的水电费用由原告支付，被告负责向原告提供完整的施工图纸，组织施工图纸枝术交底，施工中需变更的项止，须征得设计部门同意。下达变更通知 ...

约定被告违约应承担违约责任并赔偿原告各项损失；2、建筑安装工程决算书。证明被告的工程实际造价为1843万元；3、工程变更确认单；4、被告通知；5、工程初验 机械闲置及看场费损失x.71元。 本院认为，原、被告签订的建设工程施工合同及补充协议，系双方真实意思表示，内容不违背法律及行政法规的禁止性规定，为 ...

（81）概算定额等规定以及施工合同规定基础开挖工程量因地质变化经设计部门下达重大设计变更外，应按设计图纸轮廓尺寸计量。原告超过设计图纸的超挖超填工程量不应 总电量为x度（含变损电量6336度）。 第二份补充证据：中国人民保险公司崇义县支公司《建筑、安装工程保险单》。欲证明：被告为圆滩电站投保主体工程、 ...

大厦移交给振景公司。同日，振景公司以瑞坤公司名义与云南城市建设监理有限公司签订《工程监理补充协议》，约定云南城市建设监理有限公司继续负责京瑞大厦后期工程的 施工及销售成本应为x.89元，具体明细如下：1、昆明丹可机电设备安装工程有限公司工程款合计85万元；2、昆明康普电梯技术服务公司工程款11万元；3 ...

已经将“围蔽”纠正为“围护”，故原告对评估报告书的异议理由不成立，本院对评估报告书及补充报告书予以确认。 经审查，综合本院采信的证据和当事人的陈某，本院确认以下事实： 工程钢结构上安装防雷接地装置共64处；在与铝塑板重合面的窗外面底边处加焊30×30×1.5方钢一根，并上漆做防锈处理。《工程变更单》经 ...