安装(甲方可指定分包)、红线以内的路面(甲方可指定分包)等。承包的安装工程包括：室内电话的排管、排线、保安工程的排管、排线、给排水、照明、消防工程的排 付清。补充协议中付款方式、保修条款如与原合同互有抵触，以补充协议为准。 系争乾鸿苑工程于1999年10月23日正式开工。乾鸿公司共计支付龙元公司工程款 ...

提出变更价款的报告；承包人在确定变更后14天内不提出变更价款的报告时，视为该变更不涉及合同价款的变更。5、补充协议中还有其他有效约定。原告及第三 方式计算了土方开挖及回填的全部工程量；3、《建设工程施工合同》中表述“电气设备主材甲方采购”，《补充协议》中表述“电气设备及主材甲方采购”，双方当事人对电气 ...

《工程施工合同》，约定乙方承建甲方的格林豪森小区燃水煤浆锅炉安装工程，工程造价为988,777.07元，工期从2003年7月1日起至2003年10 ，经当事人当庭质证及本院审查，予以确认。 原审判决认为：原、被告签订的工程施工合同和补充协议系双方当事人的真实意思表示，也未违反国家法律、行政法规的强调性 ...

码头系缆墩改造工程合同书》，约定：下列文件构成整个合同，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下次序在先者为准：(1)双方商定的补充协议或合同期内经 ，灌注桩7根，安装预制构件87件，卸船机钢轨及皮带机栈桥相应延长；工程逾期原因有：1、因水下挖泥工程量与实际不符，延误施工；2、设计图纸变更；3、受 ...

审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 1994年12月21日双方又签订《补充协议》，约定：(1)正地公司将围护桩工程交天门公司施工。(2) 上诉。 湖北省高级人民法院二审认为：天门公司与正地公司签订的工程承包协议书、建筑工程安装施工合同及补充协议系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律规定， ...

采取泵送砼和塔吊进行施工，该项工程监理单位海口鲁班建设工程监理有限公司在该设计文本上盖章。2001年双方又签订一份《补充协议》，约定：茂名公司承建新宏兴 以3年为限并无不当，上诉人该项上诉请求，本院不予支持。 四、关于化粪池工程变更设计未经签证，不应计人工造价问题。经庭审对鉴定人员的质证，该项工程款的 ...

驳回原告的其他诉讼请求。 原审宣判后，福州市第一建筑工程公司不服，向本院提起上诉称：1、原合同及补充协议应继续依法有效，合同不应解除；2、原审判决 建设部门规定计算的模板损失费、机械停留工地台班费，主张赔偿，既符合《建筑安装工程承包合同条例》第十三条关于发包方违约应“赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、 ...

台班数量按实际停滞天数计算；塔式起重机基础及轨道、铺拆费用，特大型机械安装、拆卸一次费用，特大型机械场外运输费用按投标文件工程量清单计价表中的单价 责任在上诉方。 综上所述，上诉人提出被上诉人的补充协议对原合同内容作出实质性的变更和修改，导致本案双方不能签订工程施工合同，不同意赔偿被上诉人的经济损失等 ...

文件，7、图纸，8、工程量清单，9、工程报价单或预算书，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。本合同专用条款中 按约结算工程款”。由招标人促进中心、招标代理机构凤城金山建设工程招标投标代理有限公司、政府监管部门凤城市建筑安装工程招标投标办公室在2005年5月7日共同签发的《中标 ...

住宅楼建设工程施工合同（以下简称中标合同），约定三达公司的工程承包范围：图纸范围以内的土建、水、电安装工程；合同工期总日历天数：335天；合同价款：603万元、 名义承揽工程的行为，该合同及《补充协议》应为无效。因锦达公司未提供出关于中标合同签订后又发生该工程设计变更的任何证据，故锦达公司提出的决算价 ...