年春节前全部完工。后期的装饰、安装工程，由于被告和某期接管校区建设某博雅公司之间关系不理顺，致使工程款不能按合同支付，原告在多次找被告协商 从第29天起按承包人同期银行贷款利率支付利息。就本案而言，原告向被告提交“建筑工程预算书”的时间是2007年12月7日，被告委托焦作市融智造价咨询有限公司出具“ ...

》记载，渝州新都1、3、X号楼建筑安装工程的建筑面积为62660.4平方米；工程实体基础、主体结构、屋面、装饰及水电安装部分均合格，验收组各成员一致同意 建公司辩称：原告与被告签订《单项工程项目承包合同》，并承建完成渝中区X路“华宇新都”X号、X号、X号楼水电安装工程属实。但是，竣工面积不是63000 ...

表示：工程竣工时验收合格，屋面渗漏的原因不明，不应承担维修费用。房屋屋面防水设计是按国家规划设计的，渗漏屋面在楼房的顶面，更无使用不当的问题。郑某要求 工程施工图中所含外网道路、管某、铺装、设备房等全部建筑安装工程(不含弱电工程)，合同价款暂定260万元。2005年9月5日B13宿舍楼、H15北食堂经 ...

七标段，即42、43、44、X号楼的建筑安装工程施工，双方签订《建设某程施工合同》一份，该施工合同包括协议书、通用条款、专用条款三部分。6 政策性调整、现场签证引起的±1.5%中标价以内者为承包人须承担的风险。风险范围以外合同价款调整方法为：对于现场签证引起>±1.5%中标价以外者以及设某变更和发包人 ...

水施、电施（不含电梯、配电房、人防、弱电、消防、纯水等工程）及未完的建施、结施设计施工图内容、修改通知、交底纪要及施工图以外的室外工程全部内容 新浩源实业有限公司签订的《金碧广场建筑安装工程施工合同书》的权利和义务，且被告勤隆公司在未与原告长沙建筑工程公司重新签订合同的情况下，允许原告长沙建筑工程公司 ...

工期应顺延。鉴于安装热水器是在2002年12月20日工程验收合格并交付后追加的，不应视为工期顺延。针对工程的设计变更，双方在合同中约定：工程 开发有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告（反诉被告）沈阳联丰建筑装饰工程有限公司工程款42,300元。 二、撤销沈阳市于洪区人民法院（2004）于民房初字 ...

楚某某诉称，2006年1月6日开封市顺发建筑安装公司（以下称顺发公司）与被告兆丰公司订立了《建设工程施工合同》，由顺发公司承包建设兆丰公司开发 的地下车库工程款一笔勾销，拒绝支付。2006年5月，顺发公司整体改制为开封市政通建筑安装工程有限公司（后变更为宇丰公司），因此原顺发公司的权利和义务应由被告宇 ...

诚田公司签订《建设工程施工合同》约定：诚田公司将位于海口市X路Ｂ２区诚田花园有关工程项目发包给惠安公司承建。工程内容：按设计图纸及未完 ％的下浮率下浮后为１７０６５２５２．８３元。其中土建工程部分：１４０４６１３３．９３元；安装工程部分：３０１９１１８．９０元。另有惠安公司对诚田公司签证有异议的增加 ...

工期应顺延。鉴于安装热水器是在2002年12月20日工程验收合格并交付后追加的，不应视为工期顺延。针对工程的设计变更，双方在合同中约定：工程 开发有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告（反诉被告）沈阳联丰建筑装饰工程有限公司工程款42,300元。 二、撤销沈阳市于洪区人民法院（2004）于民房初字 ...

后，扣除总价5％，倒算平方米造价。此后，城建二公司按照合同进行施工，在施工中，因发生工程设计变更，致使城建二公司延期交工。一九九四年八月十一 工程施五合同书及有关承诺书和单位工程竣工验收记录、建筑安装工程结算单、八仙新村工程结算汇总表、工程设计变更预算书以及建设工程造价鉴定书等证据在案佐证。 本院认为 ...