人防地下车库送审结算汇总表1份；4、建筑工程预（结）算书7份。证明：1、设计变更增加费用x元；2、设计变更扣减合同价款x元中包含的由被告直接分包的 追究违约责任，原告的主张是错误的，我方不存在违约的情形。而对合同中有这个约定没有异议。对补充证据，我们认为没有证据效力，情况说明是给被告与城建监理公司的， ...

将民警培训中心定位图交给原告，民警培训中心正式施工。由于综合家某某变更了设计，增加了建筑面积，被告于2004年2月14才将定位图交给原告，3月9日开始 ／天＝x元。 本院认为，原、被告签订建设工程施工合同、民警培训中心建设的补充协议、建设工程材料费用调整补充协议及原告与被告于2005年9月27日签订的 ...

。 2003年12月24日，北京市规划委员会向京洋公司下达的西部会馆工程审定设计方案通知书中审定以下数据：规划建设用地面积9112平方米，建筑规模x平方米，其中地上 任一转让情形，受让方均须受《股权转让合同书》各项条款的约束。股权转让合同补充协议证实皇联公司是涉案法律关某当事人。皇联公司与天北大通公司 ...

授权诉讼代理人：韩静秋、李祥明，云南冶金集团总公司法律顾问。 被告：云南省第三建筑工程公司。 住所地：本市X路X号。 法定代表人：马某某，该公司经理。 特别 的合同是一个整体的事实的证据予以采信。对省三建司提供的《建设工程施工合同》、《补充协议》以及正基地产的《答辩状》，正基地产对真实性也没有异议，并 ...

宏工业有限公司申请扩建厂房的批复》。该批复载明：兹收到贵公司要求扩建厂房并核提建筑工程规划设计要求的申请。据查，该地块所处位置为朱某角红星村(沪青平公路北侧 由你司担保让我司与建设方签立的该合同无法正式继续执行。虽然贵司与亿宏公司签有委托性质的合同书及补充协议及工程后续付款与工期进度计划表，但均与我司 ...

塑钢窗由被告统一制作安装，按220元/平方米拨给原告结算。合同还规定了设计变更及其竣工验收保修等条款。同年8月28日原告与被告金源集团及其邢守猛共同签订补充协议一份。协议规定，三方之间前期签订建筑工程施工承包合同，随着工程的进展，由谢某某承包施工的A1-A6共六栋公寓，在金 ...

签订的土建工程合同（98-033）补充协议中约定，水、电费执行当地价（水按每平方米3元，电按表计算）。经原、被告确认原告施工工程的总建筑面积为 中漏掉设计变更费用，其未向法庭提供能够证明建行审计结论中漏掉该设计变更部分费用的证据。对其该项主张，本院不予支持。 关于原告提出被告应返还10万元投标承诺金的 ...

内容是批复同意PVC管材的规格和价格；5、1994年8月10日，当事人双方签订的补充协议一份。内容是上诉人从购房人海南富莱得房地产公司借款用于支付工程进度 联公司的1＃、2＃楼于1995年1月30日经海南省建筑工程质量监督站组织建设单位、施工单位和设计单位四方验收为合格，至本案诉讼前海联公司从未向质量 ...

特别授权诉讼代理人:韩静秋、李祥明，云南冶金集团总公司法律顾问。 被告:云南省第三建筑工程公司。住所地:本市X路X号。 法定代表人:马某某，该公司经理。 特别授权 合同是一个整体的事实的证据予以采信。对省三建司提供的《建设工程施工合同》、《补充协议》以及正基地产的《答辩状》，正基地产对真实性也没有异议 ...

一审法院又委托焦作市规划建筑设计院鉴定，鉴定决算工程款为（略）.95元。一审法院认为双方签订的承包合同及补充协议有效；由于山阳工商分局变更设计，增加工作量， 计划委员会焦计字(88)第X号文件规定：99年7月1日以后新开工的建筑工程，砖混结构执行11.65%的地区基价系数；2、庭审中，双方当事人经对艺 ...