用以证明临澧县兴新建筑有限责任公司已变更为湖南天顺建设有限公司。 2、（1）建设工程竣工验收备案表；（2）常德市建筑安装工程（结算）书。用以证明原告的 中心地块补充说明；（3）国有土地使用权收购合同；（4）补充协议。用以证明凤鸣花园项目土地为个人竟得、开发、临澧县民政局与土地竟得者个人达成了土地共有和 ...

内外粉刷已全部完成，现经审价，原告完成的土建及安装工程造价为38，675，412元，二次装修工程造价为2，260，906元，总计40，936，318 明确作了“当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉”的补充。因双方实际并未在合同中约定仲裁机构，也未达成书面仲裁协议 ...

收函后作出答复，提出铝合金门窗改成木饰面属设计变更，而非整改。 2003年3月3日双方签订《关于样板房装修补充协议》，约定：乐惠公司要求所有铝框饰面，全部 事项新的约定。乐惠公司2003年3月19日支付的8万元系对补充协议中品韵公司对一复三工程中应履行的义务已履行的确认，故乐惠公司对品韵公司2003年 ...

5、大门：两翼自动旋转门。6、卫生间：按设计要求。7、电梯：按设计要求安装四部电梯，电梯暂定为“LG”电梯，轿厢式结构，载重1.5吨。 8、空调： 水电费总额为（略）.59元。 第四、关于三被告如何承担违约责任问题。补充协议约定关于工程进度款的支付执行通用条款，即26.1在确认计量结果后14天内，发包 ...

签工程承包合同有效，应适用《经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定。关于停工原因及责任承担，其一，施工过程中，原告以种种理由从充抵 的责任。可以认定，工程款不足是导致工程停工的一方面原因。其二，施工中被告根据设计变更通知增加了工程量，工期应相应延长。补充协议中关于乙方不得以任何借口或理由 ...

在该协议上盖章认可，被告称应由原告支付补充协议中（略）元修理费的主张，不予采信。故被告要求原告支付设备、安装款及逾期付款违约金的主张，不符合法律规定， 年11月9日签订《邮政局综合楼消防水泵工程补充协议》一份，但邮政局并未在该协议上签字，于是双方当事人口头协议变更了该协议，决定华凌公司向同舟公司支付该 ...

保证材料质量，乙方保证施工质量。原告寿光建筑公司在施工过程中，双方按照《建筑安装工程承包合同》第十条有关工程变更的约定，对万隆商品楼图纸进行了部分变更 被上诉人寿光市建筑公司签订的《建筑安装工程承包合同》符合法律规定，为有效合同。双方在履行合同过程中，按照原合同达成的补充协议系双方真实的意思表示，合法 ...

了监理公司。 十一、1999年7月26日被告指挥部发出的通知，证明其对木门窗安装工程项目的单价进行了核定。 十二、2002年6月5日移交清单，证明建设工程 承建的建设工程在施工过程中，由于道路通行限制、对其他施工单位给予施工配合、工程变更等原因，同意工期顺延四个月，于1999年7月3日与整个金马碧鸡坊 ...

散水、室内排水，本建筑物的排水至化某的主管由某某公司购买、由xx公司负责安装，化某和公共厕所由某某公司负责出资修建；对临时设施，由某某公司提供砖， 从本案查明的事实来看，双方于2008年9月16日签订《建设工程施工合同》以及补充协议后，因由条石基础变更为挖孔桩基础，双方又于2008年12月11日签订了 ...

原告方加价，否则就不施工。在原告方被逼无奈与其妥协签订《补充协议》满足其无理要求后，被告仍然没有进行实质的安装某工，导致原告前后拖延半年时间才另找了施工单位 元的工程价款不能完成该工程，需重新核定工程成本，遂与原告协商。2010年12月2日，双方签订《补充协议》一份，变更合同工期为2010年12月3日 ...