再查明，被告杨某甲系无业人员，与南亚公司没有劳动合同关系，既无任何建筑资质证书，也无项目经理资格证书。由于被告杨某甲受南亚公司委托担任项目负责人 鉴定方法缺乏一致性。由于工程项目部财务制度不健全，鉴定机构进行财务审计时，在处理资金来源和资金支出时应同时考虑上述因素。如杨某甲经营管理的资金有相当一部分 ...

有关施工、验收技术评定标准进行验收、甲乙双方商定依据以下标准：1、中华人民共和国建筑工程施工质量验收统一标准（x-2001）；2、中华人民共和国钢结构工程 。2、乙方必须坚持“预防为主，措施保证”的原则，采取安全教育、安全制度、安全措施、安全管理等手段，确保安全施工。3、甲方为乙方的安全施工提供必要的 ...

配合监理工作，进行了及时处理，有力的确保了工程质量。同时，该项目部也能较为到位的落实质量‘二检’制度，质量管理体系及质量保证措施落实较为到位。”在此 关于劳保基金的问题认定如下：根据《宁夏回族自治区建筑工程劳动保险基金统一管理试行办法》的规定，建设单位应当按建筑工程总造价的3%计取劳动保险基金，而富兴 ...

方认可，用电量套用定额分析是否妥当的问题，专家们一致认为应按合同约定套用《上海市建筑工程某算定额1993》，依据机械的规格和台班数量，分析出用电量。关于人工费 日停工至起诉之日44位项目部管理人员工资为x元。2、租赁费损失共计x.30元，其中，从停工至2008年10月应支付五个建筑材料出租人钢管、扣件 ...

其有关规定追究乙方相关责任。”该《建设工程项目承包协议书》第十项对乙方的奖惩第3项约定，“乙方违反公司的各项管理制度和不能保证公司政令畅通的，甲方 9日，于某某代表河南国基建设集团有限公司许昌分公司与实际施工人王某某签订《建筑工程施工承包合同》。虽然当时该分公司尚未成立，合同书上没有加盖公司印章。但从 ...

有限公司处40,000元罚款。按中国京冶工程技术有限公司安全管理制度，“凡接受上级有关部门处罚的，将进行双倍罚款”。为此项目部按该精神，对江西工业公司处80 公司赔偿款6,000元。原审审理中，力谊公司否认损坏湖北省工业建筑总承包集团天华建筑工程公司的机械设备，江西工业公司也未提供其他证据证实这一情节 ...

工程有限公司许昌分公司(甲方)的名义，又与原告XXX(乙方)签订《建筑工程施工承包合同》一份，约定将教学楼工程以大包的形式交付乙方组织承建施工，乙方自负盈亏，独立 有关规定追究乙方相关责任。”该《建设工程项目承包协议书》第十项对乙方的奖惩第3项约定，“乙方违反公司的各项管理制度和不能保证公司政令畅通的 ...

公司在孟楼镇晋公庄移民工程中标后，设立工程项目部并委派王某建为项目经理，负责施工管理，肜某为项目部所聘任的管理人员，肜某代表中鼎公司 之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费3800元，由南阳市中鼎建筑安装有限公司承担。 本判决为终审判决。 审判长张万波 审判员孙建章 审判员褚松龄 二 ...

在本案中不存在拖欠和欠付工程款情形；许昌鸿豫公某与红旗渠集团公某的建筑工程项目不应当进行司法鉴定，本案中的鉴定没有法律依据，且鉴定结论未经质证过程 中明确认可该协议内容，也未提交有效证据否认河南红旗渠建设集团公某溪雅苑项目部章真实性。对2006年8月22日协议书的效力，本院予以确认。 根据2006年8 ...

，亚星公司与王某乙签订了一份《河南亚星建筑安装工程有限公司单位工程项目管理目标责任书》，双方就成立单位工程项目部的相关责任、权益进行了约定。2006年7月20 ，并且行为后果均应由亚星公司承担。虽然目标责任书约定工程不得转包，但该约定系亚星公司内部目标责任管理制度，不能对抗李某某行使债权。即便是王某乙 ...