原告进行天鸿顺污水治理工程的土建部分施工，依购销合同购买相应设备，并在被告技术人员现场指导下对设备进行安装、调试。2005年年末，上述污水治理工程完工后，原 的处理工艺或流程，即使相同类别的污水处理，其设计方案也会因为污水水量、污水水质、出水水质标准等相关参数的变化而不同。原告作为方案设计的委托方，应 ...

原告进行天鸿顺污水治理工程的土建部分施工，依购销合同购买相应设备，并在被告技术人员现场指导下对设备进行安装、调试。2005年年末，上述污水治理工程完工后，原 的处理工艺或流程，即使相同类别的污水处理，其设计方案也会因为污水水量、污水水质、出水水质标准等相关参数的变化而不同。原告作为方案设计的委托方，应 ...

《水煤浆蒸汽锅炉买卖合同》，约定被告购买原告的锅炉设备。同日，双方又签订《水煤浆锅炉代办运输协议书》及《锅炉安装工程协议》，约定由原告为被告 预交上诉案件受理费。逾期不交又不提出缓交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判长刘媛媛 代理审判员刘蔚 人民陪审员李喜攸 二○一一年二月二十五日 书记员鲍柳 ...

措施的费用均应从造价中扣除。第八，热交换站中的溴化锂制冷设备是枢纽管理局从开封通用机械厂购买，并由该厂安某，与宏岳公司无关，但鉴定机构却将该 后尚未审结的案件仍具有指导意义，故本案可参照本解释相关内容进行处理。按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：“利某从 ...

7月20日在实际使用单位册田水质检测站安装并试运行后，无证据显示设备存在质量问题，但新水季公司未按合同约定给付其余货款，其行为亦属违约，其 第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。 审判长谢东 代理审判员邢玉明 代理审判员叶舜尧 二ＯＯ九年七月十五日 书记员廖 ...

份，旨在证明被告方已经收到了催办函和函告并迟延答复的事实；6、《纯化水设备配件购买及安装合同》及费用单据复印件九份，旨在证明原告补购配件进行安装并发生 日对被告进行了诉讼保全和送达有关法律手续，但被告仍没有派员与原告就纠纷进行处理。11月24日，原告以衡阳市制药器械厂药机服务中心的行为是被告的授权行为 ...

份，旨在证明被告方已经收到了催办函和函告并迟延答复的事实；6、《纯化水设备配件购买及安装合同》及费用单据复印件九份，旨在证明原告补购配件进行安装并发生 日对被告进行了诉讼保全和送达有关法律手续，但被告仍没有派员与原告就纠纷进行处理。11月24日，原告以衡阳市制药器械厂药机服务中心的行为是被告的授权行为 ...

设备某装调试完成后，由公司双方、安装单位共同组成验收小组按规定范围进行验收，设备某能考核期满，如果考核指标满足技术协议要求，则合同双方代表应在考核完成后10日内 x元，两被告承担连带清偿责任；被告方承揽的该套水冷态除鳞系统设备（含原告购买的价值x元配套设备）由两被告自行运走；三、驳回湖南某汽车弹簧（ ...

张；13、合同通用条款（2003年版）；三组（损失证据）：1、钢材涨价损失证据⑴2003.5.27-2004.2.8在工期延误期间钢材涨价明细表；⑵购买钢材统一发票 后果。原告诉讼中主张因引道未贯通而延误“第一期吊装索道”进场、安装时间及相关设备租金损失、增加转运费用问题。原告这一主张是将引道作为唯一 ...

告诉称，2001年2月25日原被告双方签订了一份加工安装合同，约定被告修建的商场中的部分设备，由原告负责加工安装，范围是：1、中央空调系统(图号为空施1 请你方谅解为盼。至于你方按约定已经加工出来的风管、冷却塔等产品究竟如何处理下步再说，不过我们一定负责到底，决不会让你们吃亏，请你们先把加工出来的产品 ...