条规定：“承包人某对自身原因影响的施某进度负责。如有自然灾害、地质情况变化、设计变更、设计图纸、施某环境、其他配合施某单位和发包人某及监理工程师等方面的 江水电公某提交票据后，该款可直接抵扣未付工程款。 本院认为，本案系建设工程施某合同纠纷，争议的焦点为以下五个方面： 一、湖南建业项目管理有限公某作出 ...

工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二 约定的中国人民银行同期一年流动资金贷款利率计息。被告在2010年6月30日工程竣工前应当支付原告工程款900.3633万元，但实际只支付665万，欠款235.3633 ...

（以下简称广宇公司）因与被申诉人商丘市锦江置业有限公司（以下简称锦江公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服本院（2009）商睢区民初字第X号民事判决，向 ，工程价款为（略）.06元，由于该工程设计变更，土建部分变更减少款项为x.78元，安装部分变更款项x.28元，工程款减少合计为x.06元，锦江公司应付 ...

上诉人黄某因与被上诉人梁某、广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院(以下简称广西交通设计院)建设工程勘察合某纠纷一案，不服南宁市X区人民法院（2011）兴 是否拖欠黄某工程款的问题。黄某与梁某自愿签订《贵梧路钻探工程结算单》，并对“应付工程款”、“已支付工程款”、“补偿运输费”、“误工补偿费”、“本次 ...

某甲、彭某乙、欧某石清、蒋某建设某程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法追加郴州市第某建筑工程公司为本案被告、黄某为本案第某人参加诉讼 被告彭某甲代表北湖区X村民，曾斌代表北湖区X村民，以郴州市第某建筑工程公司的名义同华新水泥股份有限公司签订《华新水泥股份有限公司郴州x/D熟料生产线厂区围墙工程施工 ...

的问题。根据重庆市第一中级人民法院和本院的生效判决确认，该增加的工程量969立方米系设计图纸红线外，非合同约定的工程范围，应根据实际工程量据实结算，单价参照合同 共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条之规定，判决如下： 一 ...

日完成竣工验收备案手续，2010年1月21日提起反诉，超过诉讼时效。2、设计变更、工程量增加及新某不及时支付工程款都造成工期延误，不应由三建集团承担 发出中标通知书，该通知书载明中标价为（略）.10元，双方在之后订立的建设工程施工合同变更了中标价，背离中标通知书的实质性内容，违反法律强制性规定，应当以 ...

扣除刘某甲平地机整平路基款6838元，砂砾石整平碾压款2600元，路基顶比设计低8cm扣3762元没有提供相应的证据证明，其扣除的合理性原告也不认可，因此该扣除款项 条第某款第某项、第某十八条、第某十一条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第某条第某款第某项、第某、第某 ...

司令部签订的《建设工程施工合同》，原告所述的东海舰队钱湖招待所新建接待楼的安某工程原先由被告承包施工。2008年5月因建设单位对工程设计有较大 给排水工程由杭州盛联公司实际施工，并已完工、验收合格的事实。 5.《建筑工程结算书》，用以证明2009年12月，被告向东海舰队司令部直属工作处提交涉案工程结算 ...

某签订《建设工程施工合同》，合同中对工程项目、施工准备、工程期限、工程质量和安全事故、基建材料、验某、工程价款的支付与结算、施工与设计变更、 公平原则，其结算价可按照湖南正宏司法鉴定中心出具的司法鉴定报告所确定的合同价及定额价的平均价计算，即773,490元[（569,290＋977,690）÷2]。 ...