被告承担诉讼费用。 被告乐山天圣房产公司、乐山天圣房产公司万州分公司辩称：合同补充协议上明确了宣传资料上的广告是要约邀请，供购房人参考，并不是房屋买卖 、照片；被告提供了变更后天城帝景总平面布置图、商品房买卖合同、建设工程设计方案审查意见书、重庆市X区建设工程竣工验某备案登记证；本院调取了建委的建设 ...

数据严重不符，根本无法使用，需要原告另行花钱绘制。文物勘探资料缺失，需要原告花钱补充办理。更甚的是，被告在当初申报项目规划时，向规划部门谎称项目北侧 设计图纸，是以平顶山市某赢伟业房地产开发有某公司名义与设计单位深圳市某际印象设计有某公司平顶山分公司订立的建设工程设计合同，全赢伟业公司并未足额支付合同 ...

5、水准点与坐标控制点位置提供和交验要求甲方在3月底前交完，会审图纸和设计交底的时间为1995年4月19日、1995年5月10日二次进行。6、 月1日出具的情况说明及补充说明、郑州市X区人民法院2001年4月16日法庭审理笔录、《建设工程规划许可证》、《部队营区施工许可证》，证明合同价款为（略）元；第 ...

质量监督站出具证明：根据郭某2008年8月16日提出的申请，对三超公司负责设计、施工的多功能厂房，存在严重漏水的情况，其站于2008年8月29日派 郭某未能提供任何证据证明其损失多少的理由，缺乏事实依据，且双方签订《建设工程施工合同》及《补充协议》对违约责任的承担均有约定，不予采纳。其他答辩理由成立， ...

：“原件由会计保存”之后签名为“闫桂花”，“当时参加核算人员有”之后签名为“闫桂花”，“沈丘县建设公司第四处”之后签名为“张某丙东、李某芳”，“闫庄生产队”之后签名为“闫 。经查在《建设工程施工合同》和《补充合同协议书》中约定既有“总造价为316万元一次包死”的内容，也约定有“本工程如有设计变更，按实 ...

上诉人曾＊＊因与被上诉人＊＊建筑公司建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省浏阳市人民法院于2010年12月13日作出（2009）浏民初字第X号民事判决，向 ＊建筑公司支付未按期竣工的违约金，原审法院予以支持。但在施工中，曾＊＊变更设计图纸，改变房屋结构也影响施工按期竣工，因此，曾＊＊也应当承担延期竣工的 ...

合同》。以证明双方约定的相关内容； 2、付款凭证、汇票、现金收条、补充协议。其中付款凭证和汇票以证明被告成发公司已支付工程款x元给原告中国四 结算工程价款。 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布 ...

X月X日生。 原告许昌英泰克机电设备有限公司与被告河南千田实业集团有限公司建设工程安装合同纠纷一案，本院于2010年1月14日受理后，依法组成合议庭，于 设备，增加费用x元。2005年8月15日补充合同因设计变更，增加费用3500元。原、被告双方共履行合同的工程价款为x.44元，优惠0.978元后为x ...

不服原审法院的上述判决，向本院提起上诉称：一、其已按《建设工程施工合同》及补充协议、《二次开工补充合同》及《迎宾大厦工地退场协议》全面履行了合同及协议， 施工安全措施；7、施工环保措施；8、验槽记录和地基处理记录；9、图纸变更设计会议会审记录；10、砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料 ...

日签订的《建设工程施工合同》进行了补充变更，并签订《协议书》。原告依据约定承建了河南省火炬高新技术研究所培训综合楼，由于被告工程出现重大设计变更，同时 11月25日河南省火炬高新技术研究所培训综合楼竣工验收。2006年12月31日该工程进行了竣工验收备案。被告河南火炬公司共向原告支付工程款x.9元，后 ...