该公司总经理。 委托代理人邓风强，陕西辅衡（略）事务所（略）。 案由：建设工程施工合同纠纷一案 原告诉称，2007年4月24日原、被告签订《建设工程施工 而终止计算，直至全部款项付清后该条款无效；4、被告承担诉讼费用。 被告辩称，1、图纸设计桩基为179根，每根长度为20米，原告施工中未达到设计长度， ...

月X日出生。 原告朱某某诉被告漯河市富地诚达建筑安装工程公司（以下简称富地诚达公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2007年11月23日向本院起诉，本院受理 原告提供这两份证据的目的主要证明工程量的增加和变更情况，原告朱某某还陈述，工程变更时有设计单位工作人员刘某、李效杰、朱某梅及原告聘请的水电工娄继恒 ...

委托代理人张某某，女，汉族，30岁。 原告郑州自动化研究所诉被告李某某建设工程施工合同纠纷一案,本院于2010年3月29日立案受理后,依法组成合议庭,于2010年 推直到2006年12月中下旬才算完工；五、新风问题施工前已严格按技术标准设计，并经被告监理认可后才安装，通过几年来的运行使用效果良好，关于 ...

支付工程款，2009年10月26日原告停止施工。2010年1月26日酉阳县建筑勘查设计有限公司作出了《三角网法土石方计算》，原告施工的土石方工程量为x.9立方米， 条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条之规定， ...

平顶山东良建筑安装有限责任公司（以下简称平顶山东良公司）、孙某某建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告黄某 金也被原告领取。四、原告请求应予驳回。襄城县实验高中5#学生公寓根据设计建筑面积为4994.58平方米，最后验收时也是4994.58平方米，原告起诉实际面积 ...

芳，河南晨风律师事务所律师。 原告上蔡县房地产开发公司为与被告渑池县X乡人民政府建设工程施工合同纠纷一案，于2008年9月22日向本院起诉，本院受理后依法组成 被告要求进行施工，施工期间原告多次应被告要求改变原设计、加大工程量，2000年11月，八项工程全部按期竣工，被告未经原告同意强行搬入使用。根据 ...

住所地商丘市X路平台镇东。 原告河南华宸工程建设有限公司诉被告河南通惠高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷一案。本院受理后，依法组成合议庭于2010年3 工程单价协议、现场签证单、被告及监理单位认可的原告的工程设计变更申请表。6、商丘市路X路发展有限公司财务支付结算清单一套14张，证明双方工程款已经 ...

公司）与被告天瑞集团汝州水泥有限公司（以下简称天瑞汝州水泥公司）建设工程施工合同纠纷一案，原告江苏华能公司于2010年6月9日提起诉讼，本院受理后 2007年11月16日延误至2007年11月25日；后又由于被告委托的工程设计院设计图纸提交延误，导致竣工日期由原定2008年3月8日延误至2008年5月 ...

高速公路有限公司 住所地商丘市X路平台镇东。 原告河南某某工程建设有限公司诉被告河南某某高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷一案。本院受理后，依法组成合议庭于2010年 。该清算书的计算依据为被告工程变更令、合同外工程单价协议、现场签证单、被告及监理单位认可的原告的工程设计变更申请表。6、商丘市路X ...

电力公司）及第三人资兴市万通电力实业有限公司（以下简称万通公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成由审判员张志辉担任审判长，代理审判员赵 x，因变电站用地面积增大，原告承建的挡土墙被拆除。拆除过程中，湖南华晨工程设计咨询有限公司和湖南省电力安装工程公司变电一分公司分别对原告承建的挡土墙工程 ...