费用x.12元；3、夜间施工补偿费用为x.38元；4、阶梯教室施工方、监理方签字费用x.67元、建设方、施工方签字费用x.63元、施工方签字费用6797.89 、第二百八十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第一款之规定，并经一审法院审判委员会讨论决定，判决： ...

工作进度款支付到乙方公司指定的银行帐。其他约定：……4、工程款的支付：二层盖板经监理方签字认可付总价款的10%，三层以上（含三层）盖板经监理方认可 被告与北晨公司和建设公司所签订的建设工程施工合同及阳光花园西标段工程联合承建协议书，是双方当事人的真实意思表示，该两份合同且不违反法律规定，本院予以确认。 ...

九条、二百八十三条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、十八条之规定，判决如下：一、被告漯河市第五人民医院 第五医院合同第三条13项约定“由于发包人原因及不可抗拒因素影响总工期，经监理工程师确认后，总工期可顺延。”本案中，由于上述各种原因，造成工期延误53天，由 ...

操作不规范的原因，也有被告未提供完整的施工图纸、无规范的施工变更记录、监理不到位等原因。 2010年3月18日，被告李XX、蔡XX第三次向本院 《中华人民共和国合同法》第五十八条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告李XX、蔡XX于本判决 ...

存在以下情况，可作包干价以外的调整：（1）、设计变更；（2）、甲方或监理现场签证；（3）、甲方指定优于投标文件品牌的价格调整；（4）工程范围的增加 条、第二百七十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决：一、被告××有限公司于本判决生效后十日 ...

(以下简称汇鑫公司)诉被告(反诉原告)本溪富虹国际饭店有限公司(以下简称富虹公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2008年9月19日立案受理，2009年4月8 公司供应部分外，其它均由汇鑫公司按照富虹公司要求进行购买，按规定送报富虹公司，由监理单位验收。材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、 ...

简称商电铝业集团）、商丘市丰源纸业科技有限公司（以下简称丰源纸业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2009年7月28日受理后，依法组成合议庭于2009 》。合同签订后，原告如期履行了合同规定的全部义务，所作工程经监理及业主验收为合格工程。但被告却部分履行合同规定的工程款支付义务，拒不支付下余工程款 ...

代理。 原告开封市金豫钢结构有限公司(以下简称金豫钢结构公司)诉被告刘某某建设工程施工合同纠纷一案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。 给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6455元、保全费1530元， ...

参加竣工验收），2005年5月漯河市信达建设工程监理有限公司出具了竣工质量评估报告，综合楼工程，A、B楼工程均评为合格工程。原、被告对此报告均无异议。2005 因素：由于地方干扰增加费用及主管部门特殊规定增加的费用”。2004年7月12日建设工程施工合同（A、B楼合同）虽约定合同价款为x元，但在合同中 ...

某甲诉被告张某乙、被告河南广泰建工集团有限公司（以下称广泰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院2009年6月3日受理后，依法组成合议庭，于2009 期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费842元,由被告河南广泰建工集团 ...