生效，双方均应无条件履行合同所有约定，如有一方擅自违约或不履行合同，则由违约方向对方赔偿违约金。赔偿违约金为1000万元。 该合同签订后，利国钢铁公司遂将租赁合同 并通过环评的主张，应提供充分的证据支持。在其没有完成举证责任的情况之下，应依法承担举证不能的后果。 其次，从合同目的上分析。原、被告签订该 ...

公司不是该案的当事人，不予质证。对于法院依职权调取的证据，与华利行无关，不能证明华利行在本案中负有责任。 本院结合双方举证和质证，认证如下：对双方 所有费用；六、违约责任，如因一方原因造成其他方的经济损失，除本协议的规定除外，责任方应赔偿对方的损失。合同还对相关条款进行了约定。2006年10月24日， ...

福贵人》在诉讼期间播出，需追加经济损失的赔偿。 被告胡某某辩称：我受被告文采公司的委托，根据其提供的历史史料，独立创作完成《历》剧剧本，是该剧本的作者 关于剧本《历》剧剧本构成对《与》剧剧本抄袭的指控均不能成立。 四、电视连续剧《传奇福贵人》是否构成对《与》剧剧本的抄袭 鉴于电视连续剧《传奇福贵人》 ...

整改通知：“限在三天内上报整改方案并在两个月内完成整改，逾期，将终止与你签订的承包合同”。龙某某得知要整改后，通知刘烈文又重新对原来的设计作了适当 损失的问题，因不能将该原因唯一归究于被上诉人龙某某的技术原因，因此，对该损失主张不予支持。龙某某是合伙协议约定技术承诺方，对出现的整改负有一定责任，因此应 ...

、进入采矿后，若有关部门不让从该坑口正常出矿，甲方必须保证从730坑道出矿，做到两坑口平均对等出矿，不然甲方要赔偿乙方停止出矿造成的损失。3、因乙方工队 某机械公司认为矿石在生产出坑口时，双方已按约定分成，对方一直派人在该坑口共同分矿，且从该平面图不能计算出开采量，且之前就存在越界开采，对方的证据不能 ...

承担相应的赔偿责任”。本案中原、被告达成口头承揽合同，但被告并未对原告是否具有相关施工技术资质进行审查，仍默认其从事承揽工作，故被告在选任上存在一定过失， 减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近 ...

应按未付货款总金额的0.3%(每日)向供方支付违约赔偿。协议一经签订，如单方面撕毁，撕毁方除赔偿对方直接损失外，另按本协议定购的总吨数给予20元 洪浒公司应承担举证不能的后果，对洪浒公司上述主张，本院不予支持。原审认定无误，本院予以确认。 5、若基础公司应承担违约责任，建工(集团)是否应当承担连带责任 ...

徐州开元公司的行为导致影响工程进度，即签订合同时计划能完成的工程量不能及时完成，并非停工；监理日记恰恰能证明其公司在现有条件下认真施工的事实；监理日记 被延长，双方为此各自主张对方违约而要求承担违约金或赔偿损失。在此，有必要分析以下两个问题： 1、关于土石方爆破、岩石外运工程是否属于合同内施工内容，应 ...

为知名商品。 三、涉案Dove/德芙榛仁、杏仁及葡萄干巧克力产品的包装、装潢是否具有特有性。 原告认为，涉案产品包装、装潢在文字、图形、色彩等构成要素及其 与原告知名商品特有的包装、装潢近似的商品包装、装潢，构成不正当竞争，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。原告有关要求被告在《湖南日报》上某登公开 ...

委托代建合同无效。 合同无效，签订合同的当事人依据合同从对方取得的财产应互相返还，产生的损失由过错方赔偿。因合同自始无效，合同约定的权利义务对双方均 基于签订、履行合同有一定合理支出是客观存在，所以应对中迪公司的实际投入计算利息，由河南大学予以支付。河南大学关于不应计息的上诉理由不能成立，相关请求予以 ...