原告的实际开工日期为2007年4月20日。原、被告签订的建设工程合同中，双方约定了工程开工日期为2007年3月28日（以发包方通知为准）。该开工 未支付，理应承担银行贷款利息损失。由于被告无法证明原告在本案中存在逾期竣工的违约事实，故被告要求原告支付逾期竣工违约金的反诉请求，本院不予支持。据此，依照《 ...

》第六十条、九十八条、第一百零七条、最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定判决：一、大成公司于判决生效 ，不予支持。 综上，原审判决认定事实清楚，但关于工程量、已付款及违约金的处理部分有误，应予纠正。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释 ...

福州市亚行贷款项目办公室就福州敖江引水项目签订《关于亚洲开发银行福州供水和污水处理项目再转贷协议》，约定亚行提供的用于福州二水源敖江引水项目的4700 竣工。 上诉人引水公司认为，原审判决认定“原告已依约完成讼争工程”没有事实根据。讼争建设工程合同约定竣工日期为2002年5月，而直到2002年8月30 ...

经审理查明的事实与原审相同外，另查明如下事实：一、双方共签订三份合同。1、一期工程合同约定2003年5月20日开工，2003年12月30日竣工。总造价x元 719万元，东森公司尚欠新鑫公司x元未支付。东森公司未按照约定付款，属违约行为，除应当支付欠款外，还应当支付新鑫公司违约金。综上，东森公司上诉理由 ...

经建设单位及监理单位签证后，工期顺延。如因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金。延期竣工违约金发包人有权 部门备案，依照法律规定，当事人因建设工程施工合同发生争议，应当以备案合同为处理案件的依据。 2、开工报告、单位工程竣工验收证明书，旨在证明被告江苏一建公司 ...

：1、鸿发公司作为东方建材厂的联营方，并未与宏大公司签订任何建筑工程合同，其据以起诉的合同系由东方建材厂与宏大公司所签订，只能约束宏大公司与东方建材厂， 发公司的上诉理由是：1、《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定的合同违约责任是严格责任，而原审法院根据双方的过错酌情确定违约金数额，与法律规定相悖 ...

责任。双方选定的江苏淮海会计师事务所作出了新沂市文化与体育局应付工程款、保证金及其相应违约利息和奖金的审核报告，新沂市文化与体育局尽管对该报告存有异议，但因该 依据，文化与体育局应以最后的价款为准。2、体育馆外网工程是体育馆整体工程的附属部分，外网工程施工合同是体育馆工程合同的补充，当然适用体育馆施工 ...

年5月11日才将货物运送至工地，给我公司造成了巨大的经济损失。在这个工程合同中，工序是一项接一项顺序完成的，由于原告延误了我公司的工期导致 ，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。 审判长张为民 审判员杨凤新 审判员谢东 二ΟΟ九年七月十四日 书记员陈浃...

当事人提交的证据作如下认定： 恒有源提供的证据：工程合同变更协议和补充协议、工程验收单、工程结算文件、管理协议、催款函、名称变更证明真实有效， 北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。 审判长刘伟 审判员李春梅 人民陪审员李都 二ＯＯ九年七月二十一日 书记员曹丹 ...

，但因没有缴纳土地增值税，所以双方没有签订《联建协议》。同时约定双方应另行签订《建筑工程合同》，但在合同执行过程中，双方并没有按约定签订《建筑工程合同》 数额尚未确定，且筑成公司在本案中亦未请求其开具发票，故本案对此暂不予处理，农科院可在该笔费用实际发生后另行主张权利。 关于门市房手续费、公共设施维修 ...