2月23日，湖南xx公司在《关于廖某乙购买xx大厦的通知》中称，以后由廖某甲找银行进行贷款，且公司不承担费用；廖某甲可选择一次性付款或终止合同， 。该天然气开通问题在今后双某履行交房合同中，仍需双某共同协助，并按照《会议纪要》预留合理的安装时间。 对于湖南xx公司上诉中所提物业维修基金问题。本院认为， ...

签署的建筑工程竣工验收备案表所确定的时间是该房屋可以交付的最先时间，在此之前交付均属无效。3、彭某尽管以丈夫名义在涉案楼盘购买了房屋，但其在接受 合同约定”，并没有约定取得竣工验收备案表是交房的条件，而办理竣工验收备案手续是建设行政主管部门规某对建设单位监督和管理的一项制度，并非被告应履行的合同义务。 ...

；廖某乙可选择一次性付款或终止合同，若选择终止合同或故意拖延时间，则为自动放弃购买合同，公司将房屋进行处置或再继续出租或出售。2009年3月12日，廖某乙 一个月完成，双电源从两个变电所出来，卫生间的排换气道工程及费用由物业方负责，但设计方案需合理。并约定，以上所提出的工程电、排气口、气等问题全由物业 ...

；廖某乙可选择一次性付款或终止合同，若选择终止合同或故意拖延时间，则为自动放弃购买合同，公司将房屋进行处置或再继续出租或出售。2009年3月12日，廖某乙 一个月完成，双电源从两个变电所出来，卫生间的排换气道工程及费用由物业方负责，但设计方案需合理。并约定，以上所提出的工程电、排气口、气等问题全由物业 ...

，湖南XX投资有限责任公司在《关于廖总购买XX大厦的通知》中称，以后由廖XX(女)找银行进行贷款，且公司不承担费用；廖XX(女)可选择一次性付款或终止 开通问题在今后双方履行交房合同中，仍需双方共同协助，并按照《会议纪要》预留合理的安装时间。 对于湖南XX投资有限责任公司上诉中所提物业维修基金问题。 ...

单位职工，即原告马某名下，因此，原、被告双方所争议的房屋涉及房改房的相关政策规定，具有单位福利房的性质。根据最高人民法院（1999）X号《全国民事案件 -2009年间原、被告分居以后的费用，依法应由居住使用该楼房的被告承担。原、被告在共同生活期间，于2007年10月以原告名义共同出资购买的基金两笔共x ...

约束力。合同订立后，原告已按约定支付了房款及其他相关的费用，但被告出售的房产却因未能按约定的日期交房，已构成违约。《房屋买卖合同》第八条约定的逾期 交付买受人使用。2010年2月6日，建设、施工、监理、设计、勘察单位五方验收原告所购房屋合格，并出具《建设工程质量竣工验收意见书》，该房已符合《房屋买卖 ...

约束力。合同订立后，原告已按约定支付了房款及其他相关的费用，但被告出售的房产却因未能按约定的日期交房，已构成违约。《房屋买卖合同》第八条约定的逾期 交付买受人使用。2010年2月6日，建设、施工、监理、设计、勘察单位五方验收原告所购房屋合格，并出具《建设工程质量竣工验收意见书》，该房已符合《房屋买卖 ...

约束力。合同订立后，原告已按约定支付了房款及其他相关的费用，但被告出售的房产却因未能按约定的日期交房，已构成违约。《房屋买卖合同》第八条约定的逾期 交付买受人使用。2010年2月6日，建设、施工、监理、设计、勘察单位五方验收原告所购房屋合格，并出具《建设工程质量竣工验收意见书》，该房已符合《房屋买卖 ...

约束力。合同订立后，原告已按约定支付了房款及其他相关的费用，但被告出售的房产却因未能按约定的日期交房，已构成违约。《房屋买卖合同》第八条约定的逾期 交付买受人使用。2010年2月6日，建设、施工、监理、设计、勘察单位五方验收原告所购房屋合格，并出具《建设工程质量竣工验收意见书》，该房已符合《房屋买卖 ...