的法律规定明显错误，因为该条法律规定的是《商品房买卖合同》签订后实际建筑面积与房屋产权监理所核定的面积（合同中填写的建筑面积）不符产生纠纷，而并非指的是 层东户，建筑面积133.62平方米，支付认购金x元。该《商品房认购书》中认购协议说明：1、认购方为取得本认购房屋的优先购买权，在填写本表时自愿支付 ...

被告单方的一个说明，不应支持。 被告还提供一份关于十三标土方二队暴力胁迫监理签字事件处理意见。原告认为和其无关系，它是对准NO.13标段项目部做出的处罚 和本案无关。 本院认为：原、被告之间有建设工程合同关系，工程完工后，2009年11月17日双方签订工程结算协议，经结算被告尚欠原告工程款x.9元，但 ...

330天，从2005年12月16日至2006年11月20日，实际开工时间以总监理工程师所认定的开工报告为准，日历工期不变，工期每提前或拖后一天奖罚 订立补充协议，也应按照《招投标法》的规定重新进行备案，签订的补充协议条款不能与中标合同的实质性条款相违背，否则一律无效。由此，上诉人称补充条款是备案中标 ...

某丁的调查笔录一份，证明被告在与其签订合同后不让其继续施工又与他人于2003年7月27日签订了施工协议，并把协议签订日期写为2003年6月22日，被告 于2003年7月18日正式不让二原告干后，而又与其签订合同让其继续施工的事实；5.证人王某某的证言及其提供的监理日记，证明王某某作为工程的监理，对整个 ...

提交一份反诉状，反诉称：由于崔某与凯洲实业公司签订了承包建设凯洲二期工程的协议书和补充协议后，崔某既不履行合同约定的融资义务，又不依约实施对 属于证人证言，而且证人应出庭接受质询。本院认为，该批注内容系经宁波保税区工程建设监理有限公司和朱玉龙签字确认，因该批注性质上属于证人证言，而证人没有出庭作证，且 ...

工程进度款致使原告被迫停工。2007年7月20日，原告给被告及朝阳市设计院监理所发出《停工报告》并抄报朝阳市工程质量监督站。2007年10月31日， ，关于原告(反诉被告)闳厦公司与被告(反诉原告)朝阳华美服装厂签订的《建设工程施工合同》及《朝阳华美服装厂综合楼施工承包补充协议》的效力问题。原告闳厦 ...

三轮车等建筑设备用品，并对日租金的多少进行了约定。原告与成龙房地产沁阳分公司签订合同的当日原告按合同的约定交纳履约保证金20万元。后原告即组织人员进行施工建设， 。停工期间应从工程监理师吴玖明收到原告通知即2007年10月26日起算至2008年3月10日合立建筑公司与沁阳一中签订续建协议止共138天。 ...

电力公司组织进行施工。2008年5月16日，该工程施工结束后，经监理单位河南立新电力建设监理有限公司第一分公司郑州配网工程监理部验收合格，天瑞电力公司、中诚置业 。2008年7月14日，天瑞电力公司（乙方）与中诚置业公司（甲方）签订《补充协议》一份，对合同确定价款及付款方式等方面作出如下约定：一、决算 ...

张）、辽隆咨鉴字[2003]X号关于沈阳瑞丰商贸公司主楼和附属工程未完项目、协议外已完项目工程造价鉴定的报告、辽长信房预估字[2006]第X号、辽宁省建设 认为，瑞丰公司与韩国株市会社于2001年8月21日签订了订购机器设备的订购合同，并向出卖人支付定金现金人民币63.86万元，而签订合同之时，瑞丰 ...

确定原告投标的工程价款是160万元，工程的主要材料的价格为暂定价，而双方在签订合同时约定的工程价款却是170万元，由于原告施工的工程在完工后没有经过竣工 ，且形式合法，与本案有关联，可以作为有效证据使用。对证据4，被告辩称工程变更、增加申报表和现场签证单及其他需要三方签证的单证除了有监理意见外，还要有 ...