行政管理局核准更名为中盛公司。2006年12月14日，中盛公司以同庆公司名义投标并中标承建徐州怡嘉置业有某（以下简称怡嘉公司）开发的徐州市X区怡嘉 （一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费3200元由上诉人江苏中盛建设集团有某负担。 本判决为终审判决。 审判长张建民 审判员袁晓 ...

上诉人支付广宇公司工场地狭窄材料二次搬运费x元错误。上诉人的《招标要求》及被上诉人的《投标书》均明确显示不计取二次搬运费。3、原审仅凭 元（110.823×485元3）。该面积增加的原因是设计图纸面积合计计算有误，上诉人正道公司应对增加的110.823面积的房屋价款据实结算。 三、关于广宇公司诉请的因 ...

万元，利息应当如何计算。 针对争议焦点，上诉人中大公司认为：张齐不是我公司的工作人员，我公司对张齐的授权仅限于投标并未授权其分包工程，更未授权其向 账户后，扣除本案原告的18.5万元后，余款由张齐领取……王某某、邓某某二人事后对该协议没有予以追认。 本院查明的其他事实与原审认定的相同。 本院认为：本案 ...

按时到位。2005年3月16日，商丘建安公司就平原大学学生生活区宿舍楼工程编制投标文件，之后商丘建安公司中标，且双方签订了《建设工程施工合同》，该合同 约定不清而将无效合同作为确定双方权利义务的依据，进而依据无效合同判令上诉人支付被上诉人利息的做法显系违法。请求二审法院撤销原判，公正裁决。 商丘建安 ...

丽都不按时拨款，工期相应顺延”。 2、按照合同第三部分“专用条款”约定，发包人丽都公司有义务“保证道路畅通”，宏远公司庭审中提交工程例会证明因道路泥泞施工 第一条“……乙方（宏远公司）按照结算总价让利给甲方（丽都公司）5%（含投标让利，不含甲方供应材料及甲方分包项目）……。”还查明，屋面、主体检测费x ...

B公司，住所地上海市XX区XX港镇XXXX厦X室。 法定代表人陶X。 第三人C公司，住所地上海市XX路X号。 法定代表人邹XX，董事长。 委托代理人杨XX， ，根据上海南环高速公路（A6、A7、A30）机电工程项目招、投标文件的技术要求，被告和第三人需定购原告经销的设备和器材；设备（器材）清单（见附件 ...

给忠县一个叫周三的承建。黄某药用植物园展厅，是以石柱城建开发公司名义进行投标，中标后全部由谭某某个人施工承建，所获取的利润归谭某某个人所有，谭某某 的建设，不应承担责任，一审也没有判决石柱城建开发公司承担责任。 二审中，上诉人谭某某提交了重庆×××公司出具的《关于黄某药用植物园展厅和厢房工程有关情况的 ...

日出生，汉族，邵阳市双清区金盾法律服务所法律工作者，住（略）。 第三人绥宁县土地开垦整理中心。 法定代表人李某某，绥宁县土地开垦整理中心主任。 委托代理人（特别 事业单位登记管理局的证明1份，拟证明第三人绥宁县土地开垦整理中心的基本情况。 4、致建设单位的函、投标书、法定代表人证书、授权委托书、蒋洪的 ...

时，也未办理。现原告仅凭不合法的“公告”去投标分我的承包土地，并且将我与王某甲承包土地招标给了第三人王某丙、王某丁，这是严重的侵权行为 了承包金额及交纳办法，合同签订后，被告一直耕种承包地至2007年9月份，之后，第三人滩王某村民委员会决定将被告承包的20.4亩土地管理权下放到被告所在的村X组管理， ...

了本案。现已审理完毕。 原审法院经审理查明，经任某联系，崇明建设公司投标吴中开发区旺山工业园道桥工程，中标后由任某作为其代表与建设单位江苏 之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费28,776元，由上诉人上海崇明建设(集团)有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长汤征宇 审判员孟倩华 ...