造价x元。 2．济荷高速公路第十一段K111+328箱涵图纸一份，证明该工程的设计情况。 3．购买料物单据7张，证明购买料物花费8953.50元。 4． 路X路管理处第十一项目部的建筑安装工程施工合同一份，证明被告郭某某承包了被告东营市X路X路管理处承包的济荷高速第十一合同段K111+328箱涵1座。 ...

中称，原告在履约过程中未严格按图纸施工，擅自改变图纸设计，偷工减料，导致工程质量达不到设计要求，造成部份工程和部分墙体拉裂，被告为修补该工程支出了 被告双方在协商一致、平等自愿的基础上签订《建筑安装工程分项经济承包合同》，合同中对施工范围、承包方式、工程造价、工程质量、工程款结付等内容作出了具体约定。 ...

中称，原告在履约过程中未严格按图纸施工，擅自改变图纸设计，偷工减料，导致工程质量达不到设计要求，造成部份工程和部分墙体拉裂，被告为修补该工程支出了 被告双方在协商一致、平等自愿的基础上签订《建筑安装工程分项经济承包合同》，合同中对施工范围、承包方式、工程造价、工程质量、工程款结付等内容作出了具体约定。 ...

原告）安康市福兴建筑安装工程有限公司（以下简称福兴公司）。 原审被告安康市光华日化有限责任公司（以下简称光华公司）。 上诉人李某某因建设工程施工合同纠纷一案 死，不因市场变化而增减造价；施工中若出现图纸设计变更，依据“九九定额”如实增减工程量，随之增减工程造价；若发生违约、争议及未提及处，严格执行国家 ...

按合同约定的工期如期完工。根据施工现场情况，百泉公司除完成合同约定的工程量外，还完成了增加的工程量，将原设计53厚6%水泥石粉层改为103厚15%的水泥石粉层 ，且国基公司方提出异议，对其证明效力，不予采信。 百泉公司所提交的建筑安装工程预算书一份，因系百泉公司单方制作，未经国基公司方签字确认，该证据 ...

以及《中华人民共和国经济合同法》第三十四条第二款第5项、《建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二款第5项、最高人民法院《关于逾期付款违约金应当 ，工程决算造价为4，675，239.87元，该工程施工符合交通部颁发港口工程技术规范标准和设计要求，质量优良，同意交付使用。建设单位盖章处盖有高明港指挥部的 ...

人民共和国公路法》第二十四条第二款规定：承担公路建设项目的可行性研究单位、勘查设计单位、施工单位和工程监理单位，必须持有国家规定的资质证书。但苍南公司没有公路施工资质并不导致本案所诉合同无效。4．苍南公司持有的建筑业企业资质证书表明其为矿山建筑安装工程施工叁级企业，其施工的矿山工程中，含 ...

施工过程中存在设计变更及图纸修改等情况。2004年6月6日，双方签订《补充协议》，约定：双方签订的河畔新城俱乐部钢结构制作和安装工程合同所约定的项目 ，绝非“与钢结构相应的保某”。《国家建筑工程质量监督检验中心检验报告》屋面结露水原因分析第(3)项说明，工程设计符合国家规范，是因为施工质量问题，才会在 ...

中对天顺大厦北立面X层以下是否安装防火窗没有明确约定，但合同第三条第2项约定，丙方（西航公司）应严格按照工程设计图纸要求进行施工……；合同第四条 窗”，这是根据《高层民用建筑防火规范》第4.2.2条规定设计的，属于国家对防火安全的强制性规范要求，任何单位均无权变更。虽然在安装工程施工过程中存在二次设计 ...

2006年3月与江西省轻工设计院签订了有关讼争工程项目的《建设工程设计合同》。2006年4月1日，反诉人也分别与衡阳市第三建筑工程公司和衡阳县远见建设工程公司 、分项工程请总包单某衡阳市三建公司协助完成。在被反诉人承包的安装工程基本完工后，反诉人在无法联系被反诉人参加的情况下，于2007年12月31日 ...