瑞大厦房屋(车库)租赁协议》部分有效。 三、被告未按时将房屋交付给原告，应承担违约责任。依据《合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 逾期天数计算)……。”的约定，被告应承担每天向原告支付逾期交房违约金的法律责任，每天支付的违约金，应按原告所交租金的万分之三计算，而原告所支付的 ...

收条），协议约定一次性补偿给被上诉人维修及相关费用伍千元整。至此，房屋的修缮责任已由被上诉人自行承担。 二、一审法院判决上诉人赔偿被上诉人采暖费、物业费、垃圾清 城建公司履行了交付房屋的义务，并承担了逾期交房1个月的违约责任。因此，本案中，双方就逾期交付房屋的违约责任已经协商解决。范某进住房屋后，发现 ...

条之规定，原审法院判决：一、被告沈阳正隆房产开发有限公司给付原告刘某乙逾期交付商品房违约金2，517.8元；二、被告沈阳正隆房产开发有限公司给付原告刘某 于2004年9月16日签订商品房买卖合同，其中合同对交付期限、出卖人逾期交房的违约责任约定如下：“第八条、交付期限，出卖人应当在2004年12月31 ...

精装修房”的义务，因装修施工单位并非是《商品房买卖合同》的当事人，故逾期交房的违约责任应由某同相对人即上诉人承担。因诉争房屋的实际交付时间 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”和最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的 ...

146.62平方米，房价1566.18元/平方米，总价为229633元。本诉原告在签订合同时交清了首付款99633元，余款130000元在5年内从银行按揭贷款支付。合同约定按揭部分 买受人支付（包含水、气、电开户费用）。第八条，出卖人逾期交房的违约责任，除本合同第七条规定的特殊情况外，出卖人如未按合同 ...

买受人使用：1、该商品房经验收合格。2、……；第九条出卖人逾期交房的违约责任。逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起 原告办理交接房手续江北明珠商住小区X区附近张某书面通知的形式，通知业主前来办理交接房手续，根据交易习惯，业主在向开发商购买了商品房后，应当非常关某开发商的工程进度 ...

买受人使用：1、该商品房经验收合格。2、……；第九条出卖人逾期交房的违约责任。逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起 原告办理交接房手续江北明珠商住小区X区附近张某书面通知的形式，通知业主前来办理交接房手续，根据交易习惯，业主在向开发商购买了商品房后，应当非常关某开发商的工程进度 ...

买受人使用：1、该商品房经验收合格。2、……；第九条出卖人逾期交房的违约责任。逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起 原告办理交接房手续江北明珠商住小区X区附近张某书面通知的形式，通知业主前来办理交接房手续，根据交易习惯，业主在向开发商购买了商品房后，应当非常关某开发商的工程进度 ...

买受人使用：1、该商品房经验收合格。2、……；第九条出卖人逾期交房的违约责任。逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起 原告办理交接房手续江北明珠商住小区X区附近张某书面通知的形式，通知业主前来办理交接房手续，根据交易习惯，业主在向开发商购买了商品房后，应当非常关某开发商的工程进度 ...

买受人使用：1、该商品房经验收合格。2、……；第九条出卖人逾期交房的违约责任。逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起 原告办理交接房手续江北明珠商住小区X区附近张某书面通知的形式，通知业主前来办理交接房手续，根据交易习惯，业主在向开发商购买了商品房后，应当非常关某开发商的工程进度 ...