应按合同中的有关约定，双方协商。本工程施工合同签订日期2006年8月9日，合同补充条款约定本合同与附加协议（2005年3月23日双方签订的锦丰 确定，调整方法为：按2002年《河南省建筑和装饰工程综合基价》、2003年《河南省安装工程单位综合基价》及变更签证结算”。 本院认为：一、关于原审认定的工程款 ...

范围，原告根据被告提供的施工图进行施工，双方不得擅自改变，如需变更设计，由双方确认；工程安装结束后，原告应及时会同被告进行竣工验收。验收合格后即填写“竣工 原、被告又于2005年6月20日签订补充协议，约定增加彩板顶工程，面积36平方米，单价100元/平方米（包干价），原告负责施工安装及其他附件，工程 ...

签订了补充协议，对增加的工程量补贴原告工程款68,000元。之后，被告又多次增加工程量，并出具签证单增加工程款51,242元。同时，被告要求部分工程材料由 延误是由于反诉原告延迟支付工程款且在合同履行中增加工程量、变更合同约定的材料及有些工程系反诉原告自行安装造成延期等原因所致，故不同意反诉原告的诉讼 ...

屋面防水工程于2007年1月23日施工完毕，不存在屋面防水工程工期拖延问题；4、洛阳远盈吊运安装工程有限公司证明，证明吊车梁焊缝漏焊立即进行了处理，当天 元罚款。2007年1月26日，双勇公司同六建公司签订工程补充协议：双方就双勇公司二期厂房工程增加、变更内容，经双方友好协商达成共识，签订以下补充施工 ...

（五）被告怡诚公司2007年1月16日收条一份；（六）企业变更手续；（七）河南省建筑安装统一发票记帐联两份；（八）2008年12月18日收据1份 花园西标段工程联合承建协议书第四条第5款约定，因工程进度款业主方不能按合同中通用条款、补充协议条款约定的时间支付，业主方应承担银行同期利息，承担违约责任。故 ...

上诉人（原审原告）平顶山市德宝建筑公司清算组，住所地:园林路X号院。 诉讼代表人苗某某，清算小组组长。...

原告（反诉被告）河南省广宇建设工程有限公司（原商丘市第四建筑安装工程有限公司）。 住所地商丘市X路X号。 法定代表人刘某某，职务董事长。 委托代理人常各洪、 、第二十三条的规定判决如下： 一、被告支付原告工程款（包括材料调差增加款、工程变更增加款、实际面积增加款、修围墙款）x元及利息（利息从2008年 ...

开元路东侧的商丘市锦江花园X号楼商住楼工程。建设工程施工合同第一部分第二款工程承包范围包括土建、水电、消防安装工程，第三款合同工期开工日期2006年6月 进行精装修，鉴定机构不予受理。 本院认为：原、被告双方签订的建设工程施工合同及补充协议是双方当事人的真实意思表示，不违背法律禁止性规定，为有效合同， ...

等证据为证，事实清楚，证据确实。 本院认为，原、被告双方所订建设工程施工合同及补充协议等系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，应属有效。双方均 有变更和增加工程量，造成工期延长应由正特公司承担责任的主张，本院认为，工程量的变更和增加并不必然导致工期的延长。某公司如要求工期顺延，应提出签证，并按此 ...

证明被告在2007年1月27日就对该工程进行了设备安装、调试（见被告提供的证据34《起重机补充协议》）即对该工程进行了使用。被告获得房产证的证明均证明 ；该工程实际所有人为被告云天锅炉公司；合同对工程期限、工程质量、工程价款的支付、施工与设计变更、工程验收、违约责任事项均作了规定。原告要求被告支付尚欠 ...