江西宜春房地产公司张某甲界分公司未按合某约定支付工程进度款导致停工、施工过程中因工程变更增加导致工期延长因素造成的停工因素顺延工期，均未提供充足 违约，应按合某约定承担迟延竣工违约金180万元。上诉人湖南建工集团上诉认为在施工工期上没有迟延，即没有违约行为，不应承担迟延竣工违约金180万元的理由不成立 ...

其申请得到同意，后刘某用该收款收据收取罗某的30万元押金。尔后，两被上诉人在施工过程中发现每次与B公司结算的资金都必须经过A公司驻长沙办事处的账户，资金的 某施工，后A公司又于2009年6月18日与B公司签订《E广场工程土石方施工合同补充合同》，在该合同中，法定代表人处签名为“刘某”。2007年9月3 ...

董事长。 委托代理人：向某某。 委托代理人：姚某某。 某某建筑公某与某某建设工程施工合同纠纷一案，某某省某某县人民法院于2011年1月10日作出（2010）X 某基于对合同理解有误而申请鉴定超出的面积，在双方施工过程中未改变图纸和设计施工的情况下，该施工面积包括在合同大包干范围某，不影响结算金额。至于 ...

所造成的延误工期，经甲方签证认可后，工期方可顺延，如在施工过程中由于乙方原因造成暂停施工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延；合同还对建设准备 ，委托株洲公正建设工程造价咨询事务所有限责任公司对原审原告承揽的原审被告建设工程实际施工工程量价款进行了鉴定，该受委托机构作出了工程总造价（略）.34元的 ...

（以下简称体育局）、第某人洛阳市大地房地产开发有限公司（以下简称大地公司）建设某程施工合同纠纷一案，不服洛阳市X区人民法院（2010）洛龙民二初字第X号 ，成大公司是承包人，双方基于该合同产生了特定的权利义务关系。而在整个工程施工过程中，上诉人始终没有介入过该工程的任何一个环节。因此，上诉人作为体委 ...

等文件。 2007年12月20日，棚户区改造指挥部与被告富昌公司签订的《建设工程施工合同（示范文本）》，约定由被告富昌公司承建棚户区X区X-111、408-413 指挥部签订涉案工程的承包合同的是被告富昌公司，且被告贾某甲是在工程施工过程中收取原告付某的保证金，被告贾某甲收取保证金的行为与被告兴鹤公司 ...

上诉人为被上诉人完成了大量的临时建设工程量是事实，协议书第九条第四款规定在施工过程中出现甲方要求的计时工和租赁机械秉着就近原则，乙方无条件执行；业主与 、黄某乙与被上诉人省建工集团武冈市城北保护圈土建工程项目经理部签订的《施工工人工资承包协议书》是双方当事人真实意思表示，合法有效，双方当事人均应按合同 ...

备案资料、完成备案并办理房屋所有权证的合同目的无法实现。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条规定“承包人具有下列情形之一，发包人 ，不论材料、人工、机械价格或其它因素发生变化，综合单价不变。但在施工过程中，xx公司因材料价格上涨而无法完工。2008年5月21日，在 ...

年6月24日，二十三冶建设集团有限公司与湖南橘郡城镇置业有限公司签订《工程施工承包合同书》，由二十三冶建设集团有限公司承建湖南橘郡城镇置业有限公司投资兴建的长沙 经济纠纷和法律责任均由自身负责。据此，二十三冶嘉银公司对舜龙公司施工过程中的经营往来不应承担责任。故原告要求被告二十三冶嘉银公司退还原告的 ...

变色。二、房屋建筑承包合同中明确约定，后面墙体水泥粉刷后洗石，但原告在施工过程中没有洗石，外墙粉刷质量不合格，一、二楼连接处没有粉刷，致使二楼 款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款、第十三条之规定，判决如下 ...