)广东省信宜市人民政府。住所地广东省信宜市X路X号。 法定代表人何某某，该市市长。 委托代理人陈某甲，该市法制局工作人员。 被上诉人(原审原告、反诉被告）中铁三 公司认为除了合同约定的单价之外，鉴定单价与市场价不符，因其没有提供相应的市场价的证据，鉴定报告所作的价格是通过询价并结合公路工程预算定额计算 ...

加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币x元，由原告浙江省东阳第三建筑工程有限公司承担820元，由被告信丰县建设局承担x元。 上诉人信丰县建设局上诉，请求改判 《公路工程预算定额》等公路桥涵标准进行设计和预算的，而施工图纸和工程预算也是施工合同的组成部分，该两桥的施工图纸和工程预算是上诉人委托 ...

系云南华纬律师事务所律师，特别授权代理。 委托代理人：李某某，系该院职工，一般授权代理。 被告：中交第一公路勘察设计研究院有限公司。 住所：西安市高新区X路X 2003年10月21日，原告与被告中交云南分院签订《建设工程勘察合同》，约定中交云南分院将云南祥云—澜沧江二级公路工程勘察（初勘、详勘）、工程 ...

被告、反诉原告）广西壮族自治区X路管理局。 法定代表人乐某，该局局长。 委托代理人甘X，益远律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）苍梧县建筑 ）元。被申请人建筑公司诉请的因工程拆除、重新设计、重新施某增加费用损失及鉴定费共人民币295311.98元，扣除按合同约定应在2013年12月27日 ...

关于全省路网项目主要质量指标抽查情况的通报＞的通知》，要求南阳市沥青混凝土面层设计厚度为7.5cm时，铺筑碾压密实后的厚度控制在7.5cm以上，不 土方乘系数1.16、石方乘系数0.92计量挖方数的做法，不符合合同约定及交通部《公路工程预算定额》(1992版）关于土方挖方、石方爆破按天然密实体积计算的 ...

，从公证书中的项目经理委任书看，孟忠珑是作为青海省化隆县夏琼寺四级公路工程某B合同段的项目经理被任命的。但李某某与市政公司对此争议的关键在于项目经理 ，也不能因此追究上诉人违约责任。五、被上诉人市政公司、交通局应当连带赔偿上诉人因设计变更造成因不能正常施工的工期延误的损失。理由是在上诉人进场后设计发生 ...

对外建设总公司。住所地重庆市江北区X路X路X号。 法定代表人朱某，总经理。 委托代理人袁渝，重庆鼎典律师事务所律师。特别授权。 被告重庆市云阳县交通有限 按合同要求建成，具有独立使用价值），并合格地通过按合同规定的各项交工检测、检验，且已按交通部《公路工程竣工验收办法》规定编制好竣工图表和施工资料后， ...

人）：大连道桥综合建设承包有限公司明阳项目部。 负责人：金某某，系该项目部经理。 委托代理人：杨建国，系辽宁昊星（略）事务所（略）。 李某某与大连道桥综合 的图纸进行了施工，并按合同约定期限完成，工程质量经验收合格。另查，大连一庄河公路明阳互通立交桥在李某某组织施工前曾出现设计变更事宜：明阳互通立交桥 ...

业主方签订）及现有国家公路工程的规范和标准全权负责工程施工管理，黄某为甲方合同项目部经理，蔡某某为乙方驻工地履行合同的负责人。甲方按设计数量及供应单价（ 代付的民工工资x.00元，该超支款实属代付民工工资中的一部分。原告受蔡某某委托为其承担代付民工工资义务后，对超过其劳务费的部分有权要求返还。被告对蔡 ...

：黔江区X镇人民政府，地址：黔江区X镇。 法定代表人：陈某某，该镇镇长。 委托代理人：郭勤，重庆光界（略）事务所（略），一般代理。 第三人： 业主，施工方应按施工设计图纸和公路工程技术规范的相关标准施工，该工程由交通局以经费包干形式补助给业主； 2、工程协议书，证明原、被告之间的合同权利义务； 3、 ...