混凝土地面道路工程单价9元/平方米、其余工程单价17元/平方米的约定，明显违反了国家有关的定额规定，显失公平，侵害了原告的合法权益，请求依法撤销合同中关于单价的条款 ，在施工过程中存在下列情况：材料运不到施工现场，用推土机推土，占用了施工时间；停电；停工呆料；道路无某计图纸及做法通知；更换水泥；雨天； ...

；甲方按工程总造价收取乙方2%管理费，国家规定的一切税费，由乙方自己缴纳，发生欠税由乙方个人自负法律责任；……甲方委派的施工人员、管理人员工资，由乙方承担 判决发生法律效力后30日内给付原告李某甲工程款1,348,106元的利息，计息时间自2006年5月19日起至本判决生效之日止，按照中国人民银行发布 ...

；合同价款调整条件：按实际发生，根据92定额及国家规定；调整方式：双方商定，国家主管部门仲裁。建筑工程施工合同签订后，双方于1992年12月27签订建设 主体资格。关于被告提出原告主张已超过诉讼时效的问题，因原告对该项工程款主张权利时间为2000年5月，于2002年2月4日申请撤诉。2004年1月30 ...

内向某方分批付清工程尾款，但须扣除结算价款的1%作为质保金，质保金根据国家规定的质保年限后按期如数返还给乙方；乙方应交的建安农业生产和零星借 总额的3%违约金并赔偿守约方的一切损失等。 合同签订后，原告及时组织人员进场施工，于2004年10月竣工。同年12月27日，被告(甲方)和原告(乙方)在《重庆市 ...

之日起计算【第三条】；工程质量标准按国家现行施工验收规范和设计院设计蓝图及有关说明执行，工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工验收签字之日起计【 利息【第二条】；根据乙方提交的工程进度表，工程量经甲方审核后，甲方未能在合同规定时间内付款的，拖欠期间甲方付给乙方13%利息【第三条】；未经甲方同意乙方 ...

竣工结算，甲方即把工程余款支付给乙方，甲方若未及时支付，所欠部分甲方按国家四大专业银行同期贷款利率付息，若超过半年期限，所欠工程款的利息按银行同期贷款利率 缓慢，拖延了工期；2、材料调差问题。原告认为，鉴定结论是按合同约定的施工时间计算的材料价差，但因被告原因导致工期后延，材料价格上涨，故应按实际施工 ...

保修期结束后，该分项工程质保金付清，保修期限及保修范围按国家规定；工程总工期为390天，自施工许可证签发之日起起算，该工期包含被告指定分包的 给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延期间的债务利息。 本案受理费21628元，反诉费13165元，诉讼保全费 ...

、基线、位置和尺寸；（2）增加合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及 由发包人承某，延误的工期相应顺延。工程具备竣工验收某件，承某人按国家工程竣工验收某关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收某告。双方约定由承某人提供 ...

，并冒用施工企业名义分批共领取了工程款（略）元，最后一次领款时间某2000年2月23日。事发后，原告因涉嫌犯贪污罪，于2004年6月25日被刑事拘留 基地建设工程施工合同》和《补充合同》因存在欺诈及违反国家法律强制性规定，属无效的合同。建筑施工合同被确认为无效后，在工程已建又无法恢复原状、返还劳务时， ...

预付款.....。15、工程款（进度款）支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）裙楼钢筋砼主体结构顶标高以下工程的工程款支付方式：裙楼钢筋 第四十六条的规定，在一定程度上扰乱了国家极力维护的建筑市场经济秩序，故对原告要求确认该补充协议中与“银城壹号”国际商务社区建筑工程施工合同已确定的 ...