其他原因，其提交的证据，不能证明天诚公司在合同约定的“客户积累阶段”存在违约行为。因此，华睦公司解除合同违反合同约定，对天诚公司依据合同条款向华 人员不予承诺排号客户商业价格，其他问题等待开发商另行通知。” 华睦大厦项目未能在代理合同约定的期间内开盘销售。预订商铺的客户申请退铺。自2006年11月至 ...

是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属 的商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法应按合同约定标准承担违约责任，向原告支付违约金。关于某约金的计算， ...

终结。 原告王某某诉称：原，被告共同在珠海市购商品房（商铺），因面积问题原、被告与开发商发生纠纷，1997年3月26日原，被告双方分别与珠海开发商 王某某商铺新增面积4.02平方米房款（略）元的要求，三被告放弃对珠海公司追究违约责任的要求，三方各自履行了协议约定的内容。 又查明：2001年11月25日 ...

委托协议书、委托签订商铺租赁合同服务协议书、房屋租赁合同、进场经营合同及双方当事人在庭审中的陈述等证据证实，本院依法予以确认。 本院认为，开发商上海天X 商铺建筑面积1.5元/平方米/日支付管理费。被告逾期付款的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。原告要求被告按日千分之三支付逾期付款的滞纳金，本院认 ...

任务分档计算，完成销售商铺在10间以内的，按照销售金额的4%计算销售代理佣金，……2、佣金结算时点：以被告收到客户全额购房款为准，但开发商三年返租（总 任务的，合同期满后五个工作日内被告按照原告实际销售金额的4%支付佣金……五、违约责任：被告不按合同约定日期支付佣金，被告支付逾期付款金额日万分之三的 ...

是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属 的商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法应按合同约定标准承担违约责任，向原告支付违约金。关于某约金的计算， ...

是政府行为导致了延误工期的直接后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属 均不予采纳。 由于某照《广州市商品住宅建设项目验收管理办法》的有关规定，商铺无需进行综合验收，因此，康王商业城(负一层)于2003年3月25日经验收 ...

银行对账明细，拟证明百货公司在合同期内未按时足额支付原告的租金，有违约行为。某某房地产公司代原告在银行开立帐户，通过银行支付了原告租金， 等商铺业主租金，某某百货公司与业主发生矛盾，无法继续经营。2008年10月20日,某某百货公司委托某某物业公司管理,托管期间，原告等业主与承租人某某百货公司和开发商 ...

资质的物业管理企业法人。2003年8月18日原告与南宁市南国花园商城的开发商广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司（以下简称阳光嘉园房地产公司）签订了《 协议书未含任何附件。后被告交纳了2004年3月至2007年12月的商铺及住宅物业管理服务费。 南宁市物价局于2003年12月19日作出[2003]X号《 ...

资质的物业管理企业法人。2003年8月18日原告与南宁市南国花园商城的开发商广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司（以下简称阳光嘉园房地产公司）签订了《 协议书未含任何附件。后被告交纳了2004年3月至2007年12月的商铺及住宅物业管理服务费。 南宁市物价局于2003年12月19日作出[2003]X号《 ...