在7月30日之前仍未有效地组织施工，我公司将要求贵公司全部撤离现场。收尾工程我公司将另行安排其他施工单位施工，所需费用我公司在与贵公司决算 标准计算争执工程价款不当，本院予以纠正。 如上分析，本案争执工程应当按照合同约定的单价计算价款。鉴于此，原审委托司法技术鉴定部门对涉案工程的实际总造价进行鉴定与 ...

。圣地公司辩称提交的墙改基金不予退还的责任在合立公司方理由不能成立，其要求合立公司承担该项费用，原审法院不予支持。合立公司诉称赔偿窝工损失26万元， 万般无奈下高价另找施工单位施工，原审判决给合立公司补偿93万余元没有法律依据。3、根据建设部门的规定，2008年1月1日以后的人工费由34元调整到43元 ...

进行了变更，因此，原合同包死价格对基础部分应重新调整，追加工程价款，以弥补由于设计变更给施工单位增加的施工成本和造成的实际损失。故请求法院判令：一、 也增加，使得X号楼基础工程比招标文件上要求的灌注桩基础造价增加许多，给承建单位带来很大资金压力，施工单位多次要求区指挥部帮助协调落实X号楼基础增加的费用 ...

)，运距每增加l公里运费增加0.7／M3计算；工程价：实际完成工程量×综合单价；工程量计算：以工程量会签单进行计量；工程款支付及结算：每月30日前乙方 。2002年11月5日，双方再次签订了《建设工程施工协议》，由甲方组建的项目部协调业主和施工单位之间在工程中的各种关系，业主工程款打入甲方工程项目部 ...

后，再确认。综上，我们认为美兰机场工程应该按照省政府领导要求，执行海南省建设厅的文件，不适用定额调整文件。 在本院规定的举证期限内，原告提供了七组证据 因被告对原告及中国葛洲坝集团公司、中铁十七局集团有限公司、中国铁道建筑总公司等施工单位在美兰机场建设中，机械台班费用是否适用海南省建设标准定额站的调差 ...

为专用条款，约定：本合同价款采用固定价格合同方式确定；双方约定合同价款的其他调整因素：见补充协议；双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间为：合同 、压缩工期，尽可能使本工程提前竣工；施工中存在较多质量通病，为此监理单位要求在后续各工序施工时，施工项目部加强对施工班组的安全、技术质量交底，确保施工 ...

比当地正常项目的填方单价高出6-7倍，明显不合理。三、5cm厚碎石简易路面铺筑认定无依据。清江水布垭公司在下发的技术通知中未要求施工单位进行这个项目的 ，并要求对兴东公司提出的安全支护、运输中难度系数调整予以综合考虑提出意见供法院参考，如原补充鉴定结论有不当之处，纠正后出具补充鉴定结论。2010年4月 ...

元，但在双方签订合同书中的第35页合同价款条款约定，承包单价每平米为120元，完工时根据工程变更具体调整。所以根据杨x为被告承建的车间工程的实际工程量，最后 ，验收报告至今未给我方。 3、工程结算单（办公楼）一份，证明被告办公楼的施工单位是王xx，而不是杨x。 被告质证：复印件不能作为认定事实的依据， ...

，恒升公司不履行代扣代缴义务，应由相关税务部门给予相应的处罚，省六建公司作为施工单位不具备主张税某的资格，不应予以支持。至于社保基金，因双方合同约定 对超领的钢材均同意按2900元／吨计价，至于水泥单价，恒升公司在2007年3月19日当庭变更诉讼请求的诉状中要求按320元／吨，省六建公司认可，因此，省 ...

文明施工费用的计取额度予以认定。关于临时设施费用问题。因该暂设在施工单位进入现场时搭建，以备施工中使用，在基础施工过程中所需人员往往超过主体施工人员 按合同所确认的单价计算。关于社会保障费问题。该笔费用应按工程定额直接费乘以2.28%计取。原审法院对鉴定机构作出的定额直接费进行了相应调整，社会保障费应 ...