石某某，该公司董事长。 委托代理人陈某。 上诉人徐州伟利房地产发展有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服徐州市鼓楼区人民法院（2008）鼓民一初字第X号民事判决， 与实际地质不符，地下障碍物较多，并且有大量大块毛石，原设计深层搅拌桩不能保证止水效果，经建设单位同意：原深层搅拌桩改为三重管高压旋喷桩 ...

以下简称水电八局）与被告湖南中州水电开发有限公司（以下简称中州公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2008年6月17日受理后，依法组成合议庭，于 建价【2006】X号）、1992年《湖南水利水电建设工程预算定额》、1998年《湖南省水利水电工程设计概算编制办法及费用标准》、隆回县政府《关于隆回县中州 ...

。 原告孔某某与被告平顶山平临高速公路有限责任公司（以下称平临高速公路公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院依法进行了审理，现已审理终结。 原告孔某某诉称，2005年 工程等），为了赶工期，在被告方违反科学施工的严令下，大量改变原施工设计，添加速凝剂、防冻剂等原材料，巨额增大了我方的施工成本。被告方为了 ...

于2008年5月23日公开开庭进行了审理，原告委托代理人、被告法定代表人及委托代理人和第三人到庭参加了诉讼，原告法定代表人范某甲未到庭，本案现已审理 人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 因设计变更 ...

意见。反而证明被告原因导致停工损失，责任应由被告负担。第25-48页，全部由双方代理签字确认了停工及进退场产生的费用，真实无误，因属被告原因造成，应当由被告自行 》第五十八条、第二百七十二条、《最高人民法法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十 ...

某某，乡政府干部，代理权限为特别授权。 开封市第六建筑工程有限公司（以下简称六建公司）与龙亭区X乡人民政府（以下简称柳园口乡政府）建设工程施工合同纠纷一案， 施工。2006年12月份，柳园口乡卫生院病房楼竣工，经六建公司、柳园口乡政府、监理单位和设计单位共同验收，该病房楼的建筑面积为917平方米，工程 ...

。3、一审错误地将上诉人法律资格与上诉人之项目经理部等同，扩大表见代理范围，错误地分析认定上诉人之项目经理部行为完全代表了上诉人。事实上，项目经理部 会同公路公司清偿不能的情况下承担补充清偿责任。 依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条之规定，会同公路公司 ...

公司）、原审第三人青海省工达建筑总承包公司（以下简称工达公司）建设工程施工合同纠纷一案，新蒲公司于2007年6月11日向黄南藏族自治州中级人民法院提起诉讼 ，但不能证明大正公司预付牛滩护坡工程款。牛滩护坡工程是工达公司独立完成的，双方在工程监理、设计的共同参与下经过审核认定，对实际完成工程量均没有异议 ...

、陈某甲因与被上诉人隆回县鹏卓房地产开发有限公司（以下简称鹏卓公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省隆回县人民法院（2009）隆法民二初字第X号民事 、保密等义务。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十条建设 ...

代理权限为特别授权。 委托代理人蒋××，律师，代理权限为一般授权。 原告××公某与被告××小某建设工程施工合同纠纷一案，于2010年12月29日向本院 合同价款依据中标通知书的中标价格173万元总包干。因设计变更或其他不可预测的特殊情况引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包 ...