，在办理商品房分户登记的过程中，开发商履行的是一种协助义务。根据龚某、华菱公司双方签订的《商品房买卖合同》约定，华菱公司应在房屋交付使用365日内，将 房地产权属证书，故华菱公司应当承担本案违约责任。当事人可以约定一方违约时产生的损失赔偿额的计算方法。龚某选择按照《商品房买卖合同》第十五条第2项处理， ...

文件，在办理商品房分户登记的过程中，开发商履行的是一种协助义务。根据刘某甲、刘某乙与华菱公司双方签订的《商品房买卖合同》约定，华菱公司应在房屋交付使用 公司应当承担本案违约责任。当事人可以约定一方违约时产生的损失赔偿额的计算方法。刘某甲、刘某乙选择按照《商品房买卖合同》第十五条第2项处理，即买受人（刘 ...

，在办理商品房分户登记的过程中，开发商履行的是一种协助义务。根据郑某某、易某某与华菱公司双方签订的《商品房买卖合同》约定，华菱公司应在房屋交付使用 权属证书，故华菱公司应当承担本案违约责任。当事人可以约定一方违约时产生的损失赔偿额的计算方法。郑某某、易某某选择按照《商品房买卖合同》第十五条第2项处理， ...

在办理商品房分户登记的过程中，开发商履行的是一种协助义务。根据陈某某与华菱公司双方签订的《商品房买卖合同》约定，华菱公司应在房屋交付使用365日内， 房地产权属证书，故华菱公司应当承担本案违约责任。当事人可以约定一方违约时产生的损失赔偿额的计算方法。陈某某选择按照《商品房买卖合同》第十五条第2项处理， ...

，在办理商品房分户登记的过程中，开发商履行的是一种协助义务。根据陈某与华菱公司双方签订的《商品房买卖合同》约定，华菱公司应在房屋交付使用365日内，将 房地产权属证书，故华菱公司应当承担本案违约责任。当事人可以约定一方违约时产生的损失赔偿额的计算方法。陈某选择按照《商品房买卖合同》第十五条第2项处理， ...

其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 已符合交付使用条件。被告没有按商品房买卖合同约定的时间，将验收合格的商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法 ...

，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 该通知应为无效。被告没有按商品房买卖合同约定的时间，将验收合格的商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法应 ...

其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 已符合交付使用条件。被告没有按商品房买卖合同约定的时间，将验收合格的商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法 ...

其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 已符合交付使用条件。被告没有按商品房买卖合同约定的时间，将验收合格的商铺交付原告使用，已构成迟延履行，被告对此应承担违约责任。被告逾期交付商铺，依法 ...

《商品房现售备案证明》的房产符合办理房屋登记的条件，业主可委托开发商或本人持相关办证材料到南宁市房屋产权交易中心三楼办证大厅申请办理房屋登记。 2009年6月 未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日 ...