除甲方未能办妥产权证或未能按时发放租金外，乙方不得以任何过激方式（包括纠集人员上访、到万某城购物中心联合示威等）阻挠、妨碍万某城开发商、运营商的 违约金1539元和从2010年3月1日起至被告向原告提供办理上述铺位权属证书所需证明文件之日止的逾期办证违约金的诉请，原审法院予以支持。对于被告提出的辩解， ...

经营。因原告购买的2056/X号铺面于2009年9月30日返租到期，双方办理了交付手续。 另已发生法律效力的株洲市中级人民法院（2010）株中法民四终 作为包租协议出租方的业主，虽然在协议签订时没有拿到产权证，但售后包租是业主将在开发商处所买的房屋（期房）反过来租给作为售房人的子公司，子公司作为承租人 ...

年7月24日，原告按商品房买卖合某的约定在中国建设银行股份有限公司株洲市分行办理了x元的按揭手续。商品房买卖合某签订后，因双方确认商铺实际面积是165 作为包租协议出租方的业主，虽然在协议签订时没有拿到产权证，但售后包租是业主将在开发商处所买的房屋（期房）反过来租给作为售房人的子公司，子公司作为承租人 ...

经营。因原告购买的2057/X号铺面于2009年9月30日返租到期，双方办理了交付手续。 另发生法律效力的株洲市中级人民法院（2010）株中法民四终字 作为包租协议出租方的业主，虽然在协议签订时没有拿到产权证，但售后包租是业主将在开发商处所买的房屋（期房）反过来租给作为售房人的子公司，子公司作为承租人 ...

经营。因原告购买的2067/X号铺面于2009年9月30日返租到期，双方办理了交付手续。 另已发生法律效力的株洲市中级人民法院（2010）株中法民四终 作为包租协议出租方的业主，虽然在协议签订时没有拿到产权证，但售后包租是业主将在开发商处所买的房屋（期房）反过来租给作为售房人的子公司，子公司作为承租人 ...

年7月21日，原告按商品房买卖合某的约定在中国建设银行股份有限公司株洲市分行办理了x元的按揭手续。商品房买卖合某签订后，因双方确认商铺实际面积是100 作为包租协议出租方的业主，虽然在协议签订时没有拿到产权证，但售后包租是业主将在开发商处所买的房屋（期房）反过来租给作为售房人的子公司，子公司作为承租人 ...

6月22日，原告按商品房买卖合某的约定在中国建设银行股份有限公司株洲市分行办理了x元含2089/3082、2090/3084各x元的按揭手续。商品房买卖合某签订 包租协议出租方的业主，虽然在协议签订时没有拿到产权证，但售后包租是业主将在开发商处所买的房屋（期房）反过来租给作为售房人的子公司，子公司作为 ...

5日，因原告购买的2108/X号铺面于2009年9月30日返租到期，双方办理了交付手续。 另已发生法律效力的株洲市中级人民法院（2010）株中法民四终 作为包租协议出租方的业主，虽然在协议签订时没有拿到产权证，但售后包租是业主将在开发商处所买的房屋（期房）反过来租给作为售房人的子公司，子公司作为承租人 ...

4月20日签订的，有效期是3年，现在已经过了有效期；当初买房时，开发商口头承诺煤气在2006年年底通，但到2007年还没有通。因此，被告拒绝支付 月6日取得了上海市房地产权证，房屋建筑面积为278.90平方米。 以上事实，由原、被告陈述、《上海市商品房预售合同》、入住通知单、业主办理进户手续交接流转单 ...

自协议签订之日起，瑞坤公司和“京瑞大厦”的经营管理、销售（包括售后工作、办理产权证等工作）由振景公司全权负责完成，但瑞坤公司必须给与必要的配合。同时 户购房户支付违约金及利息的损失，即：根据之前查明的案件事实，本案除吕萍以外的30户购房户系以开发商存在逾期交房或者一房两卖的违约行为为由，要求开发商支付 ...