变更只有部分存在，而这些变更导致的现场服务增加的时间不可能达到225天。双方在合同中约定现场服务160日以上方可根据责任涉及费用调整问题，现场服务没有超过160天， ，指导需方按供方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试、启动和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关 ...

内，运费由供方负担。4、验收标准、办法及提出异议期限：安装调试、正常运行、产品测试达到国家标准，及合同附件之技术协议正常运行3—5天，即为合格验收，交付使用 货款x元，其余货款未付。南京机电公司于2006年12月在约定的期间将Ⅱ型、Ⅲ型漆包机设备安装在确山材料公司指定的车间内，并派技术人员进行了调试， ...

质量问题，原告是在砖机调试正常、能够正常生产的前提下才签订合同接受货物并支付价款的，设备运抵原告处经被告安装调试成功后已经原告认可，虽出现 原告配合不力，郑州市质量技术监督局处理未果。遂后，原告贾某某以被告所供设备存在质量问题为由将郑州通用矿山机器有限公司诉至山东省东平县人民法院，要求被告承担产品质量 ...

嘉隆摩托配件公司。检验标准、方法及整套设备的安装调试均按技术协议执行。结算方式：2007年3月底付工程款60万元，6月底付工程款40万元，余款2007年底付清。本合同与技术协议共同生效。同一天，双方签订小件涂装生产线技术协议载明：嘉隆摩托配件公司委托鑫之宇涂装公司 ...

2月1日，中国市政工程西北设计研究院有限公司以西安市临潼区X排水有限公司未按合同约定支付工程进度款向西安市仲裁委申请仲裁。2008年7月29日西安市仲裁委员会 但供货条款的解除并不影响合同其他条款的效力。依合同约定全部设备安装完毕、单机调试和设备联动调试验收合格后七日内，被告支付合同总价款的30%。但 ...

到现场安装调试而我公司另找公司调试安装支付的安装调试费x元。理由如下：天然奇公司交付的标的物不符合合同约定，应急电源设备缺少6块主板。而电源主板是应急 。对北开厂主张的应扣除5万元违约金的抗辩理由，本院认为，双方当事人在补充合同中明确约定了迟延交货应按迟延天数由违约方向对方每日支付1万元的违约金，对此 ...

购销合同，合同约定，北京高特公司向上海晨华公司购买ZG-28真空中频感应熔炼炉，总价款为x元。2007年4月27日双方完成了设备安装调试，按照约定 事宜方案、退线圈货运单、欠款确认函等予以证实。 本院认为:双方当事人签订的产品购销合同是双方的真实意思表示，且不违反法律、法规强制规定，合法有效，双方当事 ...

人廖某某的银行账号汇款169.5万元，被告深圳市恒赛化纤设备有限公司也派员按合同将设备发到吉首安装调试，但经过几次试车都不能正常达到生产要求。2008 成立。综上所述，原判事实清楚，适用法律正确，处理适当。上诉人加工承揽的机械设备返还问题应由双方协商处理或另行诉讼解决。依照《中华人民共和国民事诉讼法》 ...

代理人赵培娟，该单位法律顾问。 原告张某与被告焦作市林源贸易有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院于2008年12月22日决定立案受理，2009年4月15日向 依合同向被告供货，精心组织施工，并对该设备进行了安装调试，全面履行了合同约定的义务，而被告在使用了该设备后，并未按约定全面履行自己的付款义务，只 ...

风冷冷水空调机组设备，价款共计73万元，并约定了交货期限、分期付款金额、调试验收、质保期以及逾期付款违约责任等。此后，原告依约履行供货、安装调试义务。 的，每逾期一日，须按支付货款总额的5‰向乙方偿付逾期付款违约金等。 上述合同签订后，金万众公司于2005年4月28日将MTD－150S风冷冷水空调机组 ...