及设计需工作时间110日，以及监理单位于2001年4月出具的出入口及风口设计变更的延长工期申报表及于2003年11月4日出具的延长工期申报说明可证实监理 15天，图纸变更中出入口需60天，风口需50天。 本院认为，上诉人、被上诉人签订《商品房买卖合同》及附件是双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律 ...

双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康公司提供 小火车导轨和固定车位停车场。 被上诉人认为康王商业城商铺的装饰标准、设施设备与合同约定的标准不相符，但被上诉人没有提出评估依据或所受损失的依据。 本院认为 ...

未尽通知义务，应按法律规定免除保证人的保证责任；三、宏源公司与集装箱公司变更合同内容即因利率调整而增加租金总额的行为使保证人债务增加，且始终未征得保证人的同意，因此，本案保证人已具备免责条件；四、本案合同约定保证人承担的是一般保证责任，原判认定保证人应当承担连带清偿责任没有事实和法律依据。 ...

万元预付金，设计稿经原告签字认可后再付5万元创意设计费。全部合同内容完成后，原告三日内付清余款，合同即履行完毕。2、惠普森公司基础部分的修饰、完善计费 有利于产品的推广，为此李某，我本人及小蓉公司的徐某蓉……就设计中的具体变更事宜达成一致意见。由于愉快的合作……，双方未签订补充协议。而小蓉公司则按讨论 ...

是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康公司提供 及设计需工作时间110日，以及监理单位于2001年4月出具的出入口及风口设计变更的延长工期申报表及于2003年11月4日出具的延长工期申报说明可证实监理 ...

双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康公司 湾区人民法院(2003)荔法民三初字第X号民事判决2.依法改判被上诉人继续履行合同；3.依法改判免除上诉人228天的违约责任，承担违约责任期限截止至2003年 ...

不可避免或克服的异常天气、地质状况、政府行为等社会原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期；除特殊情况外，被告不能按合同 查明的事实与一审相同。 本院认为，上诉人、被上诉人签订的《商品房买卖合同》及附件是双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。 ...

诉讼法》第一百五十三条第一款第一项、第二项之规定，判决如下： 一、变更贵州省高级人民法院(1999)黔经一初字第X号民事判决主文第二项为：贵州省五金 的强制性和禁止性规定，一审判决中有关合同内容有效是正确的。广西办事处在一审起诉时主张X号合同有效，请求按照合建合同约定比例分得相应房屋产权，长城公司在 ...

限额不超过人民币2200万元的贷款，股份公司愿以部分财产(详见抵押物品清单)作为本合同载明借款的抵押物(评估价值3161万元)进行抵押担保，潜江支行、幸福集团、股份公司各自 年12月16日至1997年12月16日)，第二次签约是在变更第一次合同内容的基础上进行的，更表明各担保人对补办抵押手续是明知的。 ...

8月29日和1995年8月30日至今。第一阶段合同主体依法由集团公司与肖某某变更为股份公司与肖某某，合同内容为继续履行肖某某与集团公司原来的劳动 至2003年12月，股份公司聘任肖某某为助理馆员职务。 本院认为：本案属劳动合同纠纷。1991年肖某某入职集团公司工作，1994年股份公司成立，肖某某被安排 ...