8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位 ...

8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位 ...

8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位 ...

年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，应可以按合同约定予以延期，而 ...

年8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，应可以按合同约定予以延期，而 ...

8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位 ...

:根据规划局和市政府的规定，我司须缴交教育费和煤气开发费后方可领取《建设工程规划许可证》组织施工，请求缓求煤气开发费。海口市人民政府领导在报告上签字同意， 地下室必须与滨海公司酒店统一施工，银信大厦项目不能单独建造。双方又没有通过变更设计方案将银信大厦项目从滨海公司酒店项目中分离出来，使之可以独立履行 ...

设立了通海公司，后该公司法定代表人由某红嵩变更为陈某。 14．百成某司分别与南华公司、通海公司签订的《建设工程施工合同》、百成某店室内装饰工程结算 ．太立公司《关于申请调整蟠桃园居住小区中D、E、F三组团规划方案的报告》、贵阳市规划局《建设工程规划管理业务处理签》、《关于贵阳太立房开公司蟠桃宫居住小区 ...

总建筑面积（略）.64平方米(含地下室面积5507.74平方米)，其形象进度±0.000以下的工程基本完成且基本合格(拍卖物依国际惯例按现状拍卖，买受人对拍卖物的 规字X号建设工程规划许可证，证明原宝祥公司“1993规字X号”已经注销，更名手续已经办理，该许可证的内容除建设单位由原宝祥公司变更为中珠 ...

工程周边旧建筑拆除问题的意见》；2004年1月30日，答辩人取得佛山市建设局《建设工程规划验收合格通知》，该通知为办理《房地产权证》的依据之一，正是因为欠缺该规划 人在此过程中不存在任何过错，该《补充合同》是答辩人与国土局之间基于情势变更所作的更改，与本案所涉办证问题并无联系。且答辩人补缴土地出让金也 ...