684.016平方米。 诉讼中，江水公司向原审法院提交的合同书第七条中“任何一方违约，处罚全部工程款的1%”后，没有手写添加“按每天处罚全部工程款的1%”的 主体资格。张某某是自然人，不具备从事建筑安装工程的经营资质，没有签订建筑安装工程合同的主体资格。根据合同约定，张某某是结算工程款的具体结算人，不 ...

公司申请对减少工程部分进行鉴定，但一审法院认为申请内容不是本案审理的关键，故未予受理。侪新公司有权对工程量进行减少而无需洽商。本案合同违约责任约定： 新公司的该项上诉请求不予支持。 综上，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，处理结果并无不当，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条 ...

返还保证金500万元，支付违约赔偿金500万元；诉讼费由嘉裕公司负担。 中航公司向法院提交以下证据予以证明：1、嘉裕苑设备供应、安装工程合同；2、授权委托书、 日万分之六并无不当。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款 ...

杨某甲对此应当知晓。修改条款中双方约定因奥运工程对俱乐部有影响，应互谅互让协商或按合同违约规定处理。2006年8月25日双方最后一次备忘录中 签订补充协议约定：“国家奥林匹克体育中心出资扩建练习场及相关基建”。由此可见奥体中心以合同延期及扩建练习场基建的形式对俱乐部因奥运会停业和拆迁所受损失给予了补偿 ...

本年承包期满前1月支付给被告一半装修费用，其余费用第二年内付清。双方还约定的合同违约责任和违约金为20万元。 2007年3月8日、13日、28日、30 ，2007年3月28日与洛阳世纪电脑城新正成科技经营部签订洛阳饭店网络布线工程合同。2007年4月3日与洛阳市汇缘保洁中心签订保洁协议。2007年4月 ...

1款之规定，判决：一、终止原告与被告陈某某出面以东兴指挥部名义签订的《水电建设工程合同》。二、由被告陈某某、胡某某、郭某甲、郭某乙、黄某某、郭 法律规定。陈某某等人因股东资金不到位，未按约定足额支付工程款，导致工地停工，其违约事实清楚，证据充分。 陈某某等七人未提出书面答辩。 二审法院查明的事实。1、 ...

本案双方争议事实作出如下评判： 第一，关于工程款的结算金额。 依据合同约定，涉案工程合同价款采用固定价格合同即包死价，如需调整应由发包人即空军一总队 北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。 审判长杨靖 审判员张欣 代理审判员刘某 二ＯＯ八年八月四日 书记员田昕...

页《配电系统图》，长越装饰公司未能提供已交付图纸的相应证据。装饰工程招标期间，应北方化工公司要求，长越装饰公司就增加设计面积101.57平方米提供 装饰公司诉讼请求中还要求北方化工公司支付逾期付款违约损失，因本案确认合同无效，根据无效合同的处理原则，违约损失不再予以支持。 综上所述，本院依据《中华人民 ...

电厂向易准公司去函，主要内容为：双方签订的《基建期信息系统设计及施工工程合同》（JA－2004－012）和《陕西国华锦界煤电项目备品备件库 第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。 审判长李某 人民陪审员程保荣 人民陪审员王谦 二ΟΟ六年八月九日 书记员曹丽萍 ...