原告诉称，2008年8月23日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》一份，该合同约定：由原告承包被告的湖南澧县生物质发电厂烟囱、冷却塔、主厂房的长螺旋钻孔 资料为证，该技术资料从开工前的准备、机械进厂、原材料的采购、项目管理实施规划报审、工程预付款的报审、施工日志、质量验收、竣工验收、分项报研、分项 ...

的施工合同，上面约定了原告承建工程的地点、内容、质量要求、工程造价及双方责任，是本案关键证据。证据2、4、6、7分别是被告中标工程项目负责人给 1证实原告具备房屋建筑施工能力，有资格参与移民工程项目竞标施工；证据2系被告内部项目目标管理责任书，该证据证明原告承建的工程就是被告中标的邓州市X镇晋公庄移民 ...

双方有约定的情况下，才可以视为意思表示，故本案不能依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》之部门规章认定引水公司已认可讼争监理工程师所作的《竣工结算 结算的依据。经双方质证，十九冶公司就财政评审中心核减的合同外变更、追加部分中的各工程项目提交了经监理工程师及引水公司签字确认的签证或者足以反驳的证据， ...

已决定撤销原项目部继续施工资格，全部清退，终止分公司的非法承包合同，组成新的项目部，继续履行未完成的合同内容。并承诺2006年2月15日全面复工，力争3 《会议纪要》，双方互不追究2006年4月15日前的工期延误责任，根据《安全管理协议》，双方约定的工程项目期限为2006年4月28日，而暨阳公司于4月 ...

按单体的建筑面积与总建筑面积之比折算总体延误工期。考虑到同一施工项目的现场管理人员不因工程规模缩小而同比例减少的实际情况，将459－93＝366日历天的 保险费。 关于工程工期延误天数及延误责任某定系本案争议焦点之三。根据查明的事实，双方在施工合同及补充协议中均约定竣工验收的概念为舜杰公司在承包范围内 ...

，保证每月按要求完成进度计划，配备足够的机械设备、人员及完善的管理机构，业主与甲方签订的《合同协议书》和招、设标文件对乙方具有同样的效力等。违约责任 项高速项目部不是独立的法人组织，不能独立承担民事责任，在工程项目建设中，它是代表河南路桥公司进行工程项目建设，因此其所从事的民事行为应由河南路桥公司承担 ...

缺席审理。本案现已审理终结。 原审查明：2004年2月29日，被告常宁市建筑工程公司（以下简称常宁建筑公司）与柏坊镇教育办签订“爱尔兰华侨希望小学教学楼 希望小学教学楼施工承包合同”，上诉人为避免责任与范某生签订“常宁建筑公司工程项目承包合同”，上述两份合同均违反了国家关于建筑市场及施工管理方面的行政 ...

“已完工程结算单”内容有误，对此，路港公司应承担主要过错责任，广友公司承担次要过错责任。 综上所述，本院认为，《中华人民共和国建筑法》第二十九条规定：建筑工程总 的异议不能成立。项目部是工程施工的项目管理机构。本案中，E10标段的中标总承包单位是路港公司，与广友公司所签合同中载明的发包方为“新疆昆仑路 ...

哈米斯公司）签订了科威特住房局248套住宅项目工程承包合同。1995年9月14日，有色金属公司与徐州国外工程开发公司（以下简称徐州国外公司）签订《劳务 项目签订的协议中的全部内容并承担以甲方名义独立完成项目所规定的各项任务的全部责任。 1999年11月，有色金属公司郭某某致函徐州建安集团公司（以下简称 ...

所用的材料款等项，先由他们组织，后由公司经理签名报销。 工程竣工后，项目经理应对分管的工程项目进行结算，接受审计，王某等人以种种理由不到公司，给 和法律根据，教育公司应依承包合同规定的合同价款与四原告结算，这是因为四原告在实际施工过程中，对教育公司与兴杰公司签订的承建住宅楼工程合同应该是明知的。教育 ...