住（略）。 原告刘某与被告重庆某物业（集团）有限公司、第三人黄某商品房预售合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由本院代理审判员赵某建独任审判，适用简易 交房，合同签订后30日内被告办理预售房合同登记备案。第三人以自己的名义交清了购房款x元。但被告至今没有办理商品房预售许可证，且至今未交付房屋，现第三人才 ...

上诉人广西天立房地产开发有限公司（以下简称天立房地产公司）因与被上诉人张某丙商品房预售合同纠纷一案，不服南宁市X区人民法院（2010）青民一初字第X号民事 此外，天立房地产公司至今未将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，构成违约，张某丙要求天立房地产公司承担相应的违约责任，予以支持。即 ...

日出生，汉族，居民，住（略）。 原告宁波大都置业有限公司与被告戴某为商品房预售合同纠纷一案，于2010年12月15日向本院起诉，本院于同日受理后，依法 原告宁波大都置业有限公司与被告戴某于2009年11月26日签订的（备案合同号为（略））商品房买卖合同。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向 ...

法律援助中心律师。 原告杜某、安某与被告常德某某房地产开发有限公司某某分公司商品房预售合同某纷一案，以及被告常德鼎城玉龙房地产开发有限公司慈利分公司反诉原告杜某红 第五份证据单位（子单位）工程质量竣工验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录及竣工验收备案表，被告所提交的证据，证明了原、被告之间的商品房 ...

。 被上诉人（原审原告）潘某某，男。 上诉人某某公司与被上诉人潘某某商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省长沙市开福区人民法院（2010）开民一初字X号 公司由于施工单位湖南省建材建设公司擅自扣留了小区产权证办理必须提交的《竣工验收备案表》和施工单位提起了诉讼等客观原因造成产权证办理迟延。二、产权证延期 ...

。 被上诉人（原审原告）柯某某，男。 上诉人某某公司与被上诉人柯某某商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省长沙市开福区人民法院（2010）开民一初字X号 ，公司由于施工单位湖南省建材建设公司擅自扣留了小区产权证办理必须提交的《竣工验收备案表》和施工单位提起了诉讼等客观原因造成产权证办理迟延。二、产权证延期 ...

。 被上诉人（原审原告）蒋某某，男。 上诉人某某公司与被上诉人蒋某某商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省长沙市开福区人民法院（2010）开民一初字X号 公司由于施工单位湖南省建材建设公司擅自扣留了小区产权证办理必须提交的《竣工验收备案表》和施工单位提起了诉讼等客观原因造成产权证办理迟延。二、产权证延期 ...

某乙，男，汉族，户（略）。 上诉人某某公司与被上诉人黄某乙商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省长沙市开福区人民法院（2010）开民一初字X号判决 某某公司由于施工单位湖南省建材建设公司擅自扣留了小区产权证办理必须提交的《竣工验收备案表》和施工单位提起了诉讼等客观原因造成产权证办理迟延。二、产权证延期办理 ...

）事务所（略）。 原告蓝某诉被告上海某房地产有限公司（以下简称“某房产公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2010年5月17日受理后，依法适用普通程序，并于 .2.4约定，第三人代表被告方负责办理售房时所需的按揭贷款手续以及预售合同的登记、备案等工作，受理银行由被告方指定，第三人负责向客户通知或催缴 ...

合同。原告认为其无任何违约行为，故诉至法院，要求判令被告继续履行《上海市商品房预售合同》。 被告上海甲房地产有限公司辩称：不同意原告的诉讼请求，根据双方在预售合同 .4约定，第三人代表被告方负责办理售房时所需的按揭贷款手续以及预售合同的登记、备案等工作，受理银行由被告方指定，第三人负责向客户通知或催缴 ...