每延误一日，处1万元的违约金。同日，双方还对兆吉新世界通风与空调工程签定了《房屋建筑工程质量保修书》。兴伟公司向兆吉公司提供了兆吉新世界中央空调系统造价 该工程总造价79万元。兆吉公司已付工程款x元。 上述事实，由《建设工程施工合同》、《补充协议》、《施工进度计划报审表》、《洽谈记录》《施工现场签证单 ...

、支付合同款项的时间及方式等内容达成协议。同日，双方签订了一份《补充合同》，约定：官塘创业园3#—8#标准厂房中3#、5#、7#、8#取消，其中3#、 。 本院在二审经询问双方当事人，对一审法院查明的事实予以确认。 本院认为：本案的建筑工程合同纠纷，综合双方的诉辩意见，本案的争议焦点是：1、《工程造价 ...

：保证是唯一有权合法出租此房产使用权的经营者等。同日，双方签订《租赁合同补充协议》一份，约定：甲方负责与河南六合物业公司洛阳分公司协商房屋转租相关事宜 强制质量要求的房产，政府有关部门组织勘察、设计、建设、施工、监理等单位对小浪底和顺园工程进行综合验收，确认工程项目质量合格、可以交付使用，已经证明租赁 ...

承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程款优先受偿；合同专用条款第l3条约定：如发生较大工程量变更或有其他特殊原因，双方协商形成书面补充协议，工期顺延。 并将竣工日期变更为2004年3月10日。施工期间，东森公司多次对工程设计进行变更，最晚一次为2004年10月26日。2004年6月28日， ...

另查明，在施工过程中，由于凯夫信息公司对工程设计变更，工程曾经停工。2002年4月3日签订补充协议后工程复工，2003年6月25日，凯夫信息公司 代扣后转给双兴公司，故双兴公司向其主张该笔费用，理由充分，应予以支持。按照沈阳市《关于改革建筑工程劳动保险费用管理办法的意见》规定，劳动保险费用是建筑工程 ...

，沈阳市军事体育陆上运动学校教师，住（略）。 上诉人沈阳聚隆建筑安装工程有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服沈阳市于某区人民法院[2004]于某房初字第 份、施工说明一份、欠条、辽宁省建行造价咨询中心作出的鉴定报告书及回复、补充鉴定及当事人陈述等证据并经庭审质证，本院予以确认，在卷佐证。 本院认为 ...

5月31日。另外，双方还约定了建筑标准、违约责任等条款。原、被告双方又于2005年12月28日签订了《商品房定购补充协议》，约定：总房款不变，房屋 签订的编号为x的《商品房买卖合同》；4、老街坊置业与中州服务中心签订的《补充协议》；5、勘查单位核工业工程地质勘察院、设计单位河南纺织设计院、施工单位浙江 ...

被告实际付款x元，二、原告所承包的工程未按合同约定施工完毕，因此不能按合同约定126元/m2计算工程价款。三、施工协议第五条约定，原告于2007年7月 对其他没有约定，因原告未施工完毕，不能按设计图纸计算应支付的价款，对司法鉴定书、司法补充鉴定意见书及建筑工程决算书真实性没有异议，但辩称的鉴定结论中的 ...

之外未尽事宜按补充协议为准。合同签订后，八建公某进场履行施工义务，乡企学院累计给付八建公某工程款195,000元。现涉案工程于1999年11 112,100元，由沈阳乡镇企业学院和沈阳大学共同负担100,890元,由沈阳市第八建筑工程公某负担11,210元。 本判决为终审判决。 审判长潘志斌 审判员张 ...

合同书，合同主要条款规定，北仪公司委托宇安特公司负责安全防范工程设计、器材配套及安装调试。双方按“工程设计方案”、“安防工程程序及要求”以及有关建筑电气 一体机（YAT-AL-860）。该补充协议与上述工程项目合同书一并使用。现实际工程总造价为x元，由宇安特公司按系统设计方案及器材清单包干使用。 同年 ...