工程建设而影响被告工程建设)等不可避免或克服的社会原因，上述延期原因须经政府有关部门出具证明文件被告方可据实延期；除特殊情况外，被告如未按合同规定期限将该 的变动对原设计影响重大，在未接到新的变更图纸之前不能按拟定计划展开施工，广东开平二建集团公司提出延长工期合理，同意延期125天，其中会审图纸15天 ...

签订正式的商品房销售合同并将房屋交付给原告，致引起诉讼。对于被告提供的2008年及2009年住友小区X＃楼施工气象日记，因气象日记系施工单位与建设单位计算因 指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本案中，莆田市建宏建筑工程有限公司的延长工期报告、莆田电业局、莆田市自来水公司对住友小区的水、电施工， ...

22．证人王某某的证言，主要内容是：其所在的一建公司与大邑县环卫局有承建合同，工程款都是大邑县财政局通过大邑县环卫局拨转，至今大邑县财政局还欠该公司100万元 他人谋取利益”这一要件。被告人刘某某身为国家工作人员，明知他人因其具有能在建设工程方面给予关照的职务而送钱，仍利用职务之便接受所送的钱款，是 ...

公司派员任组长，钜建公司派员任副组长，并各派一名财务人员参加，负责工程建设中的管理和财务问题；大厦竣工、验收合格后，按房屋实际销售总额并扣除 最高人民法院关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答》的规定，合作建房合同被确认无效后，房屋已建成的，可将约定出资方应分得的房产份额按现行市价 ...

队通过虚增工程量的方式套取工程款5万元。 （4）工程承包合同、工程检验记录、验收结账单、银行付款凭证、发某、建设银行龙卡通申请表、取款凭条、工商银行个人业务凭证 朝阳特种园林建筑苗圃场法人代表唐某丙为感谢某诉人李某在铁路沿线绿化、站场维护等工程业务及工程款支付上的关照，在巡护队办公楼附近送给李某一张2 ...

校长丁××为扩大驾校规模,在邓州市滨河办事处申请了近200亩地,其中有80亩系建设预留地,丁××为取得被告人董某某对该80亩地在征用手续上的帮助,在被告人 子河大桥工程，到被告人董某某办公室送给董5000元现金。 上述事实，有证人王××的证言在案证实，且与被告人在侦查阶段的供述相吻合，并有施工合同在案 ...

，原告与被告荣森置业公司签订了《商品房委托策划、代理销售合同》，双方约定，被告将其开发建设的“荣森绿色家园”楼盘、建筑面积为3.8万平方米的商品房， 装修、建材配套、设备标准的说明书、所有绿化环境的设计施工及小区智能化设计施工标准的说明书、工程进度计划、前期物业管理服务合同及使用公约；（3）、被告指定 ...

于2005年2月3日登记设立，经营范围为：支撑膜结构工程、钢架结构工程及索膜结构工程施工，金属结构件，五金，工艺品（除金饰品）加工，从事膜结构领域 证字第X号公证书、被告宣传手册、原告宣传手册、“桐乡时代广场购物中心”《钢膜工程合同》及付款凭证、律师费发票及付款凭证、公证费发票等证据证明。上述证据均经 ...

，还具有收取并监督审批工程款、负责质量安全工作、经营管理的权利义务，我则负责具体组织施工和垫付资金，双方的权利义务是对等的，与我和周某某签订的《合作协议》在性质 、孙某某、何某某、朱某某、张某某、顾某等人签订房屋购销合同，收取预售房款后又投入后续工程建设，按照原审查明的事实，除我与钟某投入的（略）元和 ...

，董事长。 委托代理人俞造，上海廖得律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)《小城镇建设》杂志社，住所地北京市X街X号。 法定代表人高某，总编辑。 南京现代 》的证明效果在于证明其所附的证人证言及《枣庄矿务局供电工程处园林绿化工程技术施工协议书》(以下简称《协议书》)形式要件的真实，而在一审法院所调取的 ...