核准填发了涉及南海鑫城A、B、C区一层工程内容的建竣备字[2005]X号《建设工程竣工验收备案登记证》。2005年5月31日前，被告将原告 元。 三、被告重庆市黔江区傲博黔海房地产开发有限公司在本判决生效后十日内给付原告袁某某基础设施和公共配套建筑逾期达到使用条件违约金x.7元。 案件受理费330元 ...

年6月20日获得建竣备字[2005]X号《建设工程竣工验收备案登记证》，于2005年8月15日获得该部分物业的证号为302房地证2005字第x号《房地 办证违约金x元。四、重庆市黔江区傲博黔海房地产开发有限公司在本判决生效后十日内给付高某基础设施和公共配套建筑逾期达到使用条件违约金x元。五、驳回高某的 ...

年6月20日获得建竣备字[2005]X号《建设工程竣工验收备案登记证》，于2005年8月15日获得该部分物业的证号为302房地证2005字第x号《房地 办证违约金x元。四、重庆市黔江区傲博黔海房地产开发有限公司在本判决生效后十日内给付高某基础设施和公共配套建筑逾期达到使用条件违约金x元。五、驳回高某的 ...

25日追加的具体诉讼请求为，1、判令因裕达公司违约解除1995年10月12日双方签订的《建设工程施工合同》，2、判令裕达公司支付下欠双方合同项下 裕达公司1995年10月12日签订的《郑州裕达国际贸易大厦建设工程施工合同》及其他相关协议未履行部分不再履行，中建二局应于判决生效后15日内向裕达公司移交 ...

年8月15日交第一、二层，1996年9月15日交第三层；桩基础必须在1995年12月31日前完成，正负零必须在1996年4月20日完成。 1995 补充协议无效是错误的。上述协议是三方当事人真实意思表示；合建合同签订后，市管总站办理了《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》， ...

坍塌，为尽快处理屋顶渗漏水问题，提出价值为9480元的维修方案。千禧龙酒店未在协议上签字，协议未生效。 红丽园公司向一审法院起诉，请求确认双方于1999 、自营等方式经营讼争房地产，以保障资产的保值、增值。工程于1998年9月1日竣工。1999年2月2日，兰州市建设工程质量监督站出具书证证明讼争工程经 ...

海南联通收回提存款；双方在与三亚市财政局就转让的土地使用权抵押登记解除事宜达成协议后，双方再就其余土地转让款的支付方式进行协商；如南宏公司违约，应 中国联合通信有限公司海南分公司在三亚市X路兴建通信生产楼的工程审批意见》及《三亚市建设工程规划临时许可证》、《工程施工招标文件》、《资格预审会议纪要》及《 ...

。 六、2000年1月21日原告与昆明市工程咨询公司签订的《委托协议》，原告委托该公司编制杨家地住宅小区建设工程的项目建议书及可行性研究报告，证明原告发生的 生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。”本案当中，原、被告在某等自愿的基础上经双方协商一致，就杨家地住宅小区房地产 ...

款规定：斯壮平安家园职工住房是按照斯壮公司关于改善和提高职工住房福利的原则来集资建设的；该条第9款：购房员工须依据平安项目组有关规定配合执行，若 合同存在的基础发生动摇或丧失，且导致当事人利益严重失衡时，依据诚实信用原则，应当允许当事人变更和解除合同。本案中，双方签订《定向开发协议》后，在工程施工期间 ...

款规定：斯壮平安家园职工住房是按照斯壮公司关于改善和提高职工住房福利的原则来集资建设的；该条第9款：购房员工须依据平安项目组有关规定配合执行，若 合同存在的基础发生动摇或丧失，且导致当事人利益严重失衡时，依据诚实信用原则，应当允许当事人变更和解除合同。本案中，双方签订《定向开发协议》后，在工程施工期间 ...