枣庄市市中区新桃园小区左邻。 法定代表人朱某某，该支公司总经理。 委托代理人耿某某，该单位职员。 被上诉人（原审原告）马某（曾用名马某阳） 委托代理人尹建军，江苏宝同德 ，并不附有其他条件。保险公司在限额内赔偿，既不以车方是否有责任为前提，也不以车方是否有驾驶证或醉酒为限制条件。因为交强险是一种由国家 ...

兴东业科贸有限公司经理，住（略）。 被上诉人（原审被告）北京京煤集团有限责任公司大安山物业管理分公司，住所地北京市房山区X乡X村。 负责人刘某甲，经理 燃煤补贴问题，显然属于重复诉讼。至于在本案诉讼中兴东业公司是否有新的证据，并不能成为认定其此次起诉是否构成“一事不再理”的程序方面的标准。 综上，本案 ...

辰代理公司未提供充分证据对己方诉讼请求中的代理费数额予以佐证，双方亦未就费用是否协商确定达成一致，该院将遵循诚实信用及公平原则依有关政府指导价格对报酬价款酌情 万元，鑫恒辰代理公司是完全同意的。没有签订代理合同，鑫恒辰代理公司也有责任，应当承担由此产生的法律后果。最后，天威瑞恒公司不应承担本案的鉴定 ...

徐卫东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，原告与被告江海公司有多年代理经销业务关系，1999年双方签订合同一份，原告如约履行。截至2000年 信。 三、关于江海投资公司是否应承担责任问题 被告江海投资公司与二原告没有合同关系，江海投资公司与江海公司是两个独立的法人单位，原告要求被告江海投资公司 ...

属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。一审法院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需的时间，确认不可抗力的冰冻灾害对被告交房时间的 达到竣工验收合格条件，上诉人顺億公司延期交房，被上诉人是否有不接收房屋的情形，是否应承担相应责任。从庭审查明的情况来看，确定上诉人顺億公司冰 ...

属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。一审法院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需的时间，确认不可抗力的冰冻灾害对被告交房时间 达到竣工验收合格条件，上诉人顺億公司延期交房，被上诉人是否有不接收房屋的情形，是否应承担相应责任。从庭审查明的情况来看，一审确定上诉人顺億公司 ...

属于无法预见的，应当认定为不可抗力的自然灾害。一审法院根据气象部门出具的证明及施工单位组织人员进行修复、施工所必需的时间，确认不可抗力的冰冻灾害对被告交房时间 达到竣工验收合格条件，上诉人顺億公司延期交房，被上诉人是否有不接收房屋的情形，是否应承担相应责任。从庭审查明的情况来看，一审确定上诉人顺億公司 ...

的安全隐患，从而造成本次事故。 5、被告石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司是否有责任的问题。被告石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司作为工业园区的发包方，特别是牛肉 给被告永辉建筑公司后，未监督弃土外运的堆放地点是否符合合同的约定，对施工现场和施工单位的安全检查监督不力，放任可能出现的安全隐患，因而 ...

证明被告为原告加工的男孩女孩纠型收腹衣质量不合格的事实； 证据3、被告单位《补发入账证明申请书》及长沙市商业银行《进账单》复印件各一份，经核对与原件 四，原告要求退还设备款x元的请求是否合理 焦点五，如何确定赔偿责任、损失赔偿额如何计算原告要求赔偿可得利益x元，是否有法律依据 本院认为：一、合同解除的 ...

出原经营场所，此后公司经营状况一直不佳，其在2005年年底时就已向其上级单位申请对九洲元丰公司进行清算，但因无法和中信公司取得联系，故一直未对九 册，该公司目前并非无法清算，在此情况下，应通过强制清算程序后才能确定其是否应承担责任的抗辩理由，上述司法解释是针对股东怠于履行清算义务，未依法对公司进行清算 ...