前的准备工作)，造成拖延工期的经济损失由造成问题发生的责任方负责并按规定赔偿，甲方未能按合同规定履行自己应负责任，除竣工日期得以顺延，还应赔偿乙方因此发生的 发生的费用（略）元和间接损失（略）元，已经哲盟审计事务所哲审事证字第(1999)X号公证审计报告确认，上诉人在上诉中未提供相关证据否定该审计报告 ...

无任何证据证实。从2005年9月15日递交结算报告及结算资料后，被申请人没有在规定的时间内对结算报告及结算资料提出任何意见；其次，被申请人委托××工程 报告及资料没有提出意见，则视同认可。”此外，被申请人没有在2006年2月15日的补充举证期限内完成举证义务，提交对申请人结算资料的审核意见，依法应确认 ...

达公司的财务状况，故该审计报告不能完整呈现格兰达公司被吊销营业执照前后数年的财务状况，亦无法证明电子研究院与星际公司在格兰达公司被吊销营业执照 北京市海淀区国家税务局办理注销登记。 1999年9月30日，格兰达公司因未在规定期限内申报1998年度年检，被北京市工商行政管理局吊销其营业执照，并责令格兰达 ...

达公司的财务状况，故该审计报告不能完整呈现格兰达公司被吊销营业执照前后数年的财务状况，亦无法证明电子研究院与星际公司在格兰达公司被吊销营业执照 北京市海淀区国家税务局办理注销登记。 1999年9月30日，格兰达公司因未在规定期限内申报1998年度年检，被北京市工商行政管理局吊销其营业执照，并责令格兰达 ...

存在加工定作的关系；长鸿公司原审因为法定代表人被法院拘留了15天，所以无法在规定时限内提交有关证据的原件；因本案加工合同系虚假的，佰勤公司所称的加工 393，538元的加工物并非全部用于华日酒店的工程，本院注意到在公信中南会计师事务所的审计报告中长鸿公司已明确该些加工物全部用于华日酒店，显然对此问题长 ...

，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款之规定也应当认定为无效。4、一审法院委托审计程序合法，并无不妥之处。5、根据江西省建设厅关于颁布《 哥中公司在二审中提供以下新证据:(一)彭某收到图纸的收条一张，证明上诉人在约定时间内提供图纸；(二)代办建设施工许可费收据，票据两张，证明该费用是我方垫付的 ...

到董事会，董事会是否同意，至今华糖公司没有明确答复。根据《建设工程价款结算暂行办法》第十六条的规定：“发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本 影响了冶金公司施工进度，造成分项工程无法按约定的时间内完成，导致工期依法顺延。在顺延的工期内，冶金公司全部完成所约定的分项工程。因此，冶金公司的超期完工 ...

x.97元范围内承担金晟公司应向甄某某给付工程款的连带责任。荣威公司与金晟公司所签订的补充合同中涉及工程款下x@%结算等约定，该约定的时间迟于甄 甄某某应得工程款的数额及余款在竣工决算审计完成后一年内付清的主张，没有法律依据，法院不予支持。二被告的其他辩称主张，不符合法律规定，法院不予支持。甄某某的 ...

工程施工合同》为2002年12月9日，该工程开工时间在2003年4月份，井冈山事务所出具验资报告的时间为2003年5月16日，签订合同与井冈山事务所验 会审和设计交底后，宜春市建公司按总日历天数在120天有效工期内完成主体框架封顶。三、如井冈山大酒店未能按本协议和施工合同支付工程款，井冈山大酒店同意将 ...

委托合法、有资质的会计师事务所对至盛行公司的资产、债权、债务进行审计和资产评估，并将《审计报告、评估报告》移交二份给洪XX、彭某，作为双方股权转让之日确认至 的履行方式并没有明确约定。因此，洪XX、彭某未在约定时间内支付该费用，杨某某、陈某亦未在约定的时间完成场地清理、围墙修建。对此，双方均有过错，两 ...