被告销售给原告的商品房质量是有问题，但是不影响整体的使用功能和安全。三、商品房尚在保修期，根据与第三人签订的合同，是第三人承担保修的责任，保修的责任涉及到 、关于原告修复房屋的费用是多少，该修复费用应由谁负担的问题。黄某乙房屋修复工程造价经鉴定为：x.96元。因二层地板砖中（有9块）有空鼓、松动与原告 ...

受压承载力不足，墙体受压承载力与荷载作用之比均为0.87，已对结构安全造成影响；3、抽检构件中存在少数圈梁的截面尺寸偏小，抽检的圈梁的 质量缺陷，被告××建筑公司应否承担赔偿责任。被告××建筑公司认为根据双方签订的合同约定“双方对工程质量有争议时，由洛阳市质量监督站仲裁。”所以原告××房地产公司应先向 ...

不退还给原告，请求判决二被告退还扣留原告的安全保证金、质量保证金以及合同履约保证金共计x.45元，二被告负连带责任，诉讼费由二被告承担。 被告恒久公司辩称:1、 ：2007年7月1日，原告张某甲与被告恒久公司签订了一份《二期工程-156运输大巷施工承包协议》，约定将恒久公司从新丰煤矿承包的技改二期工程 ...

受压承载力不足，墙体受压承载力与荷载作用之比均为0.87，已对结构安全造成影响；3、抽检构件中存在少数圈梁的截面尺寸偏小，抽检的圈梁的 质量缺陷，被告××建筑公司应否承担赔偿责任。被告××建筑公司认为根据双方签订的合同约定“双方对工程质量有争议时，由洛阳市质量监督站仲裁。”所以原告××房地产公司应先向 ...

的进度要求尚有很大差异，行为总包单位切实履行合同条款，在确保安全质量的前提下，狠抓进度、压缩工期，尽可能使本工程提前竣工；施工中存在较多质量通病 即施工进度单，导致原告无法报送相关材料，所以主体结构验收迟延不应由原告承担责任。主体结构尚未全部竣工，只有主体结构完工后，被告提供相关材料，原告才能报送验收 ...

采矿施工工作；第二条：承包方式：1、原告对被告实行生产任务、生产成本、安全生产等整体包干，……。第四条：双方职责：1、甲方（被告）：①负责 根据合同的约定和合同法的有关规定，原告应当承担工程质量不符合合同要求部分的违约责任。被告所欠原告其余工程款，应当按照“承诺书”结算的工程款给付原告。据此，原告的 ...

了脚手架，面积为402平方米。 2008年7月7日，上海市长宁区建设工程安全监督站又向原告发出《安全隐患整改通知书》一份，认为原告存在“附着升降脚手架爬升2次后 合同已经事实上被提前解除，故本院确定，原、被告对此负有同等责任。关于双方解除合同之日的争议，应以被告方拆除脚手架完毕之日即2009年3月25 ...

洽商，调整合同价款；设计要求不允许冬季施工的工程项目可以按照规定处长合同工期。本工程抗震设防烈度为8度，安全等级为二级；设计方案需由具备设计资质的单位承接，并经 结构外装部分，由网架单位与设计商定。大家要团结协作，互相配合，工程质量不要出现事故，谁的责任谁负责，要抓紧施工，不能再拖工，实在做不了，要 ...

，2008年8月25日变更为现名称，以下简称中原燃气公司）x线路工程项目签订了《采购合同》，约定：金利华公司向电力公司提供玻璃绝缘子（型号x/170） ，我公司可以承诺，对于提供给用户的玻璃绝缘子在运行中出现的质量问题，都会承担所有的质量责任。”2007年4月25日，金利华公司给电力公司发运绝缘子12 ...

码头构件变位评估。(1)码头的不均匀沉降目前未造成码头构件的破坏，对码头的安全使用未造成危险影响；(2)码头墩方块的错位对方块的使用功能没有影响，在 保险公司就码头是否存质量问题应承担的举证责任的效力。由于保险公司没有充分证据证明华丰公司投保时码头存在工程质量问题，保险公司应当依据保险合同的约定向华丰 ...