被告张XX应于2010年10月31日前移交门面给原告租用。到期后，由于开发商没有按期交付门面给被告，被告一直未能按约定将租赁的门面交付给原告租用， 对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第一百一十四条：【违约金】当事人可以约定 ...

结合上述证据质证及本院二审开庭，本院二审查明案件事实如下，A公司系位于某大厦的开发商。该大厦规划用途为综合楼。2008年6月，廖某乙等与A公司洽谈购买 乙认为房屋不能交付，于2009年8月20日廖某乙向A公司公证送达解除合同通知。双方因此产生矛盾，未能完成实际交付工作。 3、关于被上诉人请求的履行合同 ...

结合上述证据质证及本院二审开庭，本院二审查明案件事实如下，A公司系位于某大厦的开发商。该大厦规划用途为综合楼。2008年6月，廖某乙等与A公司洽谈购买 乙认为房屋不能交付，于2009年8月20日廖某乙向A公司公证送达解除合同通知。双方因此产生矛盾，未能完成实际交付工作。 3、关于被上诉人请求的履行合同 ...

二审查明案件事实如下，湖南XX投资有限责任公司系位于长沙市XXXX号XX大厦的开发商。该大厦规划用途为综合楼。2008年6月，廖XX(女)等与湖南XX ，于2009年8月20日廖XX(女)向湖南XX投资有限责任公司公证送达解除合同通知。双方因此产生矛盾，未能完成实际交付工作。 3、关于被上诉人请求的 ...

要求撤销合同不成立，且超出法定一年的除斥期间，被告也同意解除合同，退还原告的履约金，但损失不应赔偿。为此向法庭提交如下证据： 第一组：河南现代 有限公司经南阳市建设工程招投标管理办公室招投标后中标。 第五组：收款收据，证明收原告款项交开发商。 经庭审质证，被告对原告所举证据1、2无异议，本院予以采信， ...

上诉人（原审原告、反诉被告）：许某某，男，汉族，X年X月X日出生...

签订土桥大厦联合开发协议，约定“甲方提供建设用地，乙方承担该项目建设资金的投入，履行开发商的全部责任和义务，承担本工程项目的全部建设资金和施工中的经济责任与法律责任 不同，本院对上诉人在二审中的此请求不能支持，原判依据上诉人的请求判决解除合同是正确的。关于赔偿损失问题，因上诉人冯某甲在一审和二审中均未 ...

履行；（2）逾期超过120日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按 司法解释第十八条执行，此主张不能成立，本院不予支持。 本案虽然买受人要求开发商支付逾期办证违约金的请求，因双方有约定而不能被支持，但并不意味着因此可以免除开发商 ...

按照合同约定于2008年12月5日前6天通知方博物业公司解除合同，故方博物业公司要求横店北京分公司支付6天的经济损失x元。 一审法院判决认定：方博物 公司没有交还钥匙，造成很多业主不能正常收房，严重扰乱了收房现场，因此开发商罚款20万元。横店北京分公司为了减少损失，只能采取更换门锁的方法，在一审中提供 ...

，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位发函通知其需要时间修改设计之日(即2000年11月2日)起 其诉讼请求超出部分，不予支持。原告于2002年7月15日已向被告发出了解除合同申请，并要求被告给予答复，被告于2002年7月30日发函表示尊重原告 ...