材料完成，人力有差错、材料有质量瑕疵无法避免。发包人及监理单位对承包人施工过程某出指令和进行监督，发现问题及时通知纠正、整改，督促承包人满足工程某 《内部承包合同》，约定原告作为第三人“曼哈顿广场”土建工程某建筑内部责任承包人，负责施工合同履行，承担工程某量、进度、安全等一切经济和法律责任；有关工期、 ...

5台班。 郑某某与项目部签订的合同(《甲方供应材料数量、价格表》)中约定，郑某某在施工过程中使用的机械油料由项目部供应，价格4000元/吨，油料价格超出4OOO元/吨的部分由项目部负担。郑某某在施工中共用油料208.268吨，按4000元/吨计价为x元，由于油料价格上涨，郑某某使用 ...

获得被告上海某有限公司华新厂房的新建的工程项目。双方遂签订了《上海市建设工程施工合同》及相应的补充合同（以下统称“合同”）。合同价款为人民币3,082万元， 原、被告及监理单位三方共同确认，实际开工日期是2007年4月20日;二、施工过程中，被告屡次进行设计修改并增加大量的变更。根据双方签订的《上海市 ...

楼质量赔偿金等。伏牛山建筑公司反诉要求昊源房地产公司支付工程款等。在审理过程中，经昊源房地产公司申请，廛河回族区人民法院通过洛阳市中级人民法院委托河南 设计要求等问题，对结构安全造成不利影响。本院认为这些问题属于工程上部结构施工过程中产生的质量缺陷，并非地基质量问题引起的，被告伏牛山建筑公司作为施工者 ...

了740万元工程款与事实不符，我们实际收到是719.78万元。3、双方约定在施工合同之外还有据实调差部分，原告应当支付工程款1117.4601万元，扣除其已经支付的 的真实性不持异议，但认为存在受胁迫和重大误解的情形。二、工程在施工过程中存在变更的工程量。对此，被告提供了设计变更、洽商记录和变更单一组 ...

； 6.烟囱桩螺旋钻孔灌注桩计算式； 7.钻孔（含洛阳铲）取土混凝土灌注桩施工记录； 8.设计图纸； 9.湖南理昂澧县生物发电厂桩基础工程结算单； 10. 招投标发包，但未能在举证期限内提供证据证明，其主张本院不予认定。对于施工过程中是否存在设计变更问题，双方当事人对事实的陈述实际上完全一致，只不过是 ...

的价值进行调整;双方约定合同价款的其它调整因素,施工图修改变更,所增减的工程量部分及施工现场签证进行调整(承包方如增加成本在30,000元之内总价不变)；合同第6 承包人的原因引起工程不能按时交付使用的，其责任由承包人负责赔偿，如在施工过程中，因承包人原因无法或者没有能力承建、停工一个月以上，发包人有 ...

=361.23；完成4#楼内粉面积5671.73，内粉面积共计6033.03。在施工过程中，焦某某陆续向东辉公司、瑞阳公司借支生活费x元。因 撤销湛河区人民法院（2009）湛民初字第X号民事判决；判决被上诉人支付上诉人拖欠施工人工费x.79元；判决被上诉人赔偿上诉人经济损失x元；诉讼费由被上诉人承担。 ...

确定2006年5月23日作为实际使用的日期而确定为竣工日期，并无不当。施工过程中，对于某计变更等影响工期的问题，暨阳公司并未提供证据予以证明。 争议的是否应当予以返还的问题，暨阳公司认为，根据最高人民法院《关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定“建设工程未经竣工验收，发包人 ...

也明确表示已考虑过有关多层现场小型搅拌混凝土设备的徐州市的规定。在实际施工过程中，反诉人在未去徐州市相关主管部门审批的情况下违反合同约定直接 施工合同。鉴于双方当事人对于合同的履行根据发生争议，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定“当事人就同一建设工程另行 ...