支付工程款40万元，尚欠工程款x元。 14、（2005.4.25-2005.6.27）x/365/0.1=x.82元； 2005.6.28被告支付工程款600万元，尚欠工程款x元。 15、（2005.6.28-2006.6.27）x/x.1=x.6元； 2005.8.30双方对工程最终总造价进行确 ...

，原告无权追究被告的违约责任，双方对违约金金额约定过高，故不同意原告的诉讼请求。 经审理查明：2005年6月2日，被告作为甲方与X集团公司上海分公司（以下 并交付并无异议，且已对工程总价款进行了决算，故被告理应按照分包合同的约定履行支付工程款义务。根据本案审理中原告所确认的事实，双方对被告已支付原告 ...

反诉原告延迟支付工程款且在合同履行中增加工程量、变更合同约定的材料及有些工程系反诉原告自行安装造成延期等原因所致，故不同意反诉原告的诉讼请求。 经 中级人民法院在该案的审理中另查明，原告A公司提出在原审中陈述，收到工程款104万元，其中包括图纸设计费70,000元，返利70,000元，实际收到90万元 ...

，并非是对这些材料的认可，C公司以此出具审价报告不予认可。原告未支付应承担的水、电费108,795.17元，应在结算时予以扣除。本公司应 四、原告某建筑装饰工程有限公司要求被告某酒店(威海)管理有限公司上海分公司支付工程款及逾期付款违约金的诉讼请求，不予支持。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务 ...

承担范围内的永安小区X号楼扫尾工作。目前尚余非我公司承担的工程项目，请求各方组织抓紧完成，我公司将于15日内提请有关部门进行初验”。2004年7月 提供交工资料，配合竣工验收。竣工验收后，外建公司向前进村委报决算，并支付工程款……。2005年11月25日，前进村委作为甲方，省外建公司作为乙方签订协议， ...

，鉴定结论为：内乡县广播电视大楼及附属工程价款为x.95元。内乡县广播局已支付工程款680.6万元。再查明，施工过程中教育建筑公司垫支安装电梯款51.6万元 至本判决确定的给付之日止。 二、驳回南阳市教育建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国 ...

因业主焦化厂的工程资金不能按期拨付安装公司，安装公司也不能按期向王XX支付工程款，于2005年7月工程停工，至今没有复工，但工程停工后双方对以前王 两部分利息均计至本判决指定的付款日期)。三、驳回原告王XX的其它诉讼请求。本案受理费8800元，由被告负担(原告已垫付，执行中由被告一并付清)。本案鉴定费 ...

日同期贷款利息（自2008年3月11日计取）。 被告辩称：一、原告请求给付的工程款数额计算错误；应扣除原告2008年11月至2010年9月发生的水电费 已经履行了合同义务。被告天瑞铝业未按照合同约定，及时向原告昊鼎建筑公司支付工程款，应承担相应的民事责任。庭审中，原被告双方共同确认扣除补偿款后被告共向 ...

年4月19日作出（2004）鼓民初字第X号民事判决，判决驳回原告的诉讼请求。原告不服提起上诉。2007年11月13日开封市中级人民法院作出（2007）汴民 向国家缴纳社会养老保险金、图纸设计费、质检费等费用由被告先行垫付，将来在支付工程款时一起还。1998年6月12日被告将同一工程通过合同转包给原告， ...

，河南三建公司也不可能指派工作人员对工程进行结算。3、堤头施工队起诉要求支付工程款的工程量，无本工程建设方交工验收认可的证据，无建设方对工程量签认的证据 ，适用法律不可能正确。综上，要求依法撤销原判，改判驳回堤头施工队的诉讼请求。 被上诉人堤头施工队答辩称：一、关于河南三建公司提出的程序问题。1、河南 ...