的变动对原设计影响重大，在未接到新的变更图纸之前不能按拟定计划展开施工，广东开平二建集团公司提出延长工期合理，同意延期125天，其中会审图纸15天， 》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康公司提供 ...
//www.110.com/panli/panli_48406.html-了解详情
的变动对原设计影响重大，在未接到新的变更图纸之前不能按拟定计划展开施工，广东开平二建集团公司提出延长工期合理，同意延期125天，其中会审图纸15天， 》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康公司提供 ...
//www.110.com/panli/panli_48404.html-了解详情
按所购房屋情况负责收取，并分期支付给乙方，付款方式为完成主体工程付款50%，完成装修工程和绿化硬化等所有某程付款20%，交付使用时付款20%，余款作为质量押金 被告双方对此证据的质证意见，结合从签订《开发建房合同》、《补充协议》、《购房合同》到建筑工地的施工和管理及2006年6月21日最后一笔工程款（ ...
//www.110.com/panli/panli_28787461.html-了解详情
被告应当向原告提供代理房屋的有关文件如下：被告企业法人营业执照复印件、土地使用权出让合同复印件、所有代理房屋预（出）售许可证原件（待办理完成之后及时交给售楼 、建材配套、设备标准的说明书、所有绿化环境的设计施工及小区智能化设计施工标准的说明书、工程进度计划、前期物业管理服务合同及使用公约；（3）、被告 ...
//www.110.com/panli/panli_307346.html-了解详情
《亚龙湾国家旅游度假区总体规划》《亚龙湾国家旅游度假区亚龙中心详细规划》的要求,合同项下转让地块受让方必须用于建设别墅式度假村同年6月20日,双方又签订了《 至被告市政府作出收地决定时一直未办理开工手续,申领《建设工程施工许可证》,致使该工程一直未动工开发建设可见未动工开发建设的原因是原告自身造成的原 ...
//www.110.com/panli/panli_63577.html-了解详情
，还具有收取并监督审批工程款、负责质量安全工作、经营管理的权利义务，我则负责具体组织施工和垫付资金，双方的权利义务是对等的，与我和周某某签订的《合作协议》在 林公寓主体封顶后的续建工程、围墙、绿化、停车场以及水电安装等，而非该房屋的建造，不能适用《建筑法》第二十六条的规定。《项目承包合同》的签订是山西 ...
//www.110.com/panli/panli_37827.html-了解详情
(以下简称同洲公司)因与被上诉人楚某、原审被告宋某甲、宋某乙、冯某合同纠纷一案，不服郑州市X区人民法院(2009)金民二初字第X号民事判决，向本院提起 将其承包的“河南嵩岳集团郑州第六纺织有限公司绿化街X号住宅楼工程”的土建、装饰及水电安装承包给楚某施工。楚某完成施工后，经双方结算，宋某甲于2007年 ...
//www.110.com/panli/panli_36441415.html-了解详情
原告的仲裁申请明显错误。渝宜高速公路巫山段红线外景观林（第一期）六标段工程是由巫山县林业局承包给五里坡林场。五里坡林场作为事业单位法人，具有 单位法人证书、重庆市造林绿化施工单位资质申请表、企业法定代表人声明及企业情况表、2010年渝宜高速公路巫山段红线外景观林（第一期）施工合同、道路交通事故认定书、 ...
//www.110.com/panli/panli_36344059.html-了解详情
工程费，根据初步预算造价为建筑面积每平方米600元左右，增减工程费按实际造价计算（以工程各项相关合同及工程计算书为准）；原告选定某国际贸易城台州路BX幢，第 赔偿费、土地平整、联建房外围的排污、排水管道、水电设施、电信电视线路、道路绿化等配套费用，不包括联建房内的水、电、通讯、闭路电视等安装配套费用； ...
//www.110.com/panli/panli_7589385.html-了解详情
费，根据初步预算造价为建筑面积每平方米600元左右，增减工程费按实际造价计算（以工程各项相关合同及工程计算书为准）；原告选定上海金山国际贸易城台州路BX幢 赔偿费、土地平整、联建房外围的排污、排水管道、水电设施、电信电视线路、道路绿化等配套费用，不包括联建房内的水、电、通讯、闭路电视等安装配套费用； ...
//www.110.com/panli/panli_7571043.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务