参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，2006年12月20日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的一品东庭小区X幢X单元X房， 月20日，消防工程验收合格，2007年10月26日经建设、勘察、设计、施工、监理等五单位出具竣工验收合格意见，2008年6月24日备案。 上述事实，有《 ...

根据以上文件以及建筑施工工程与气侯相关的特点，顺延交房23天并不构成违约。2、被告通知交房时，已经具备堪察、设计、施工、监理、建设五大主体部门 责任。2008年1月中旬开始出现的冰雪灾害，虽属于不可抗力事件，但原、被告签订合同的时间为2008年2月16日，此时不可抗力事件已经结束，不可抗力不能成为被告 ...

参加诉讼。本案现已审理终结。 原告顺鑫天宇公司诉称：2007年4月10日，我公司与被告签订了编号为2007-1-A-04-01的北京市预拌混凝土买卖合同 真实性。被告中航空港公司就此提交了债权转让协议予以证实。 上述事实，有顺鑫天宇公司提供的混凝土买卖合同、施工日志、监理日志、证人证言、运输单等，中航 ...

达公司提交的履约保函。 工达公司认为，竣工图是工达公司制作的，但大正公司与监理认为图纸不准确，故双方并没有将竣工图作为结算依据，而是以现场的丈量为准进行 也是工达公司提供的，其有权与大正公司进行竣工结算。新蒲公司只是与大正公司签订合同，但没有实际履行合同，其无权请求与大正公司进行结算。 本院认为，新蒲 ...

（按利率5.31％计算）。 装饰公司在一审中辩称：木业公司与装饰公司签订合同情况属实。合同签订后，装饰公司给付了木业公司货款x元。木业公司于2008年 合同义务，本工程至今并未进行竣工验收，木业公司所承揽部分也没有经过装饰公司、监理以及业主的验收。因此，木业公司主张支付款项的约定条件尚不完备，本次起诉 ...

评定验收标准。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，因此影响竣工日期的 提出终止合同，须向另一方提前十天以书面形式提出，订立终止合同协议，解除本合同。此外，双方还对其他事项作了约定。并将装饰施工预算表、甲方提供材料、设备 ...

二建直接结算，并通过上海二建向中地公司支付桩基工程款。经协商，中天公司与中地公司签订合同，将新桥大厦桩基工程分包给中天公司施工，双方就工程款一案业已审理 100天，余400天工期，中天公司工期的起算日为1997年12月7日，经监理确认顺延工期5天，增加5，000平方米加层所需工期65天，则中天公司享有 ...

年11月5日，就动力燃料供应问题与他人签订协议，定点加油。2000年11月8日，三木公司就已完成的工程量的计价、合同单价调整、误工和水毁窝工索赔及其它项目 交桩和技术交底等义务；在实际履行中，根据二审中十八局二公司提交的有监理工程师审批的漯周高速公路NO·6标段施工技术方案报审表证明，三木公司的承担的 ...

30万元。 被告辩称，原告诉称被告不履行合同不是事实，原告与被告于2008年7月3日签订购买堤施工填筑土料的协议后，已开始履行该协议 ，由于拆迁遇阻，工程业主未能提供施工场地，导致被告无法施工。经工程监理机构广西南宁西江工程建设监理有限公司核实，发包方贵港市X排涝工程有限公司于2009年12月4日同意 ...

约定，1、民警培训中心基本完工后，由六冶一公司自验自检，监理组织初检，由睢阳公安分局组织监理、质监、六冶一公司、设计等有关部门验收后，睢阳公安分局 从集资款中支付，不包括归睢阳公安分局所有的部分。协议签订后，睢阳公安分局并未按合同在约定的开工时间前，将水准点与座标控制点，以书面形式交给六冶一公司，进行 ...