为开采、运输沙石料、销售汽车配件、机电产品、建筑材料、本市境内劳务服务。变更后经范围为运输沙石料、销售汽车配件、机电产品、建筑材料、本市境内劳务服务 规地字0111）、中华人民共和国建筑施工许可证（编号施（略）建）、建设工程规划许可证附件（2002规建字2125）、中华人民共和国国有土地使用证（京密国 ...

设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位 8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 ...

设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位 8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 ...

设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位 8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 ...

工程竣工验收，2002年11月21日取得建设工程规划验收合格通知。 原审判决认为：原、被告双方之间的《佛山市房屋拆迁合同》是平等主体之间设立权利义务的协议 ，将原设计图中的公共通道及卫生间取消后作为补偿面积交付上诉人。由于该设计变更已严重影响房屋使用功能，并且被上诉人拟交付的房屋位置已不符合原合同所附 ...

8月底前交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门 设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性，但是，被告作为开发商应自设计单位 ...

%至付清400万元止。自补充协议签订之日起，有关土地使用证、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及批文等原件均交由华粤公司管理，以便办理更名及申领 人民法院(2000)粤高法民初字第X号民事判决第一、二、四、五项； 二、变更广东省高级人民法院(2000)粤高法民初字第X号民事判决第三项为：市管总站应 ...

登记呈批表、申请书、佛山市顺德区私人房地产权登记申请书、宗地平面图、房地产变更(更正)登记呈批表等材料，将座落于佛山市顺德区X街道办事处红岗居委会 该房屋核发的房地产权证和建设工程规划许可证记载的用地面积是228平方米，但本案中被上诉人梁某乙提出的是补发土地使用面积的变更房地产登记申请，被上诉人佛山市 ...

；工程期限为1996年6月至9月，若遇台风、雨天、设计变更、停水、停电、付款不及时和人力不可抵抗的自然灾害，工期顺延。被告同意原告将该工程发包 规划许可证、选址意见书、环境影响报告表、保富商城建设总平面规划布置图、工程报建审批通知书、建筑施工许可证、建设工程放线验线合格单、琼山府函(1995)X号批复 ...

字第（略）号《国有土地某用证》。2002年8月27日，因工程竣工和土地某用权变更，该证被依法注销。2002年4月9日原告等5人因不服该土地 《国有土地某用权出让合同》、佛山市规划局作出的《建筑设某要点及注意事项》和建设某程规划许可证、佛山市X区计划委员会作出的[97]石计基预字16、X号《自筹(商品房 ...