人民法院提起诉讼称，其与信鸿公司于2001年12月17日签订《商品房买卖合同》及《商品房买卖补充协议》，约定其向信鸿公司购买位于海珠区工业大道X 办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁其公司是不公平 ...

人民法院提起诉讼称，其与信鸿公司于2001年12月17日签订《商品房买卖合同》及《商品房买卖补充协议》，约定其向信鸿公司购买位于海珠区工业大道X 办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关某事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁其公司是不公平 ...

有限责任公司（现名为：被告XX房地产公司）交付购房款预付款（略）元遂以商品房买卖合同纠纷为由将该公司诉至XX市X区人民法院，请求法院判令该公司退还预付款 、付款方式、交房时间、办理房产证时间及逾期办理房产证的违约责任等条款，具备了一般房屋买卖合同的主要内容，该合同应视为原告与XXX之间所形成的房屋买卖 ...

华为股东； 6、顺华大厦照片，拟证明顺华大厦开发商为顺华公司； 7、房地产转让合同，拟证明房价的涨价因素，原告为此受到的损失。 被告顺 ,702,031元以及房屋涨价预期损失1,831,402.10元不符合《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定，应不予支持。 ...

X区X路侧“欧景蓝湾”楼盘的开发商。原告范某、何某于2008年10月19日与被告签订《商品房买卖合同》。合同约定：原告以按揭方式购买“欧景蓝湾 的违约事实，请求由被告支付违约金，有事实依据，本院予以支持。两原告请求由被告按违约天数212天支付违约金，按双方约定被告可据实予以延期交房的事由有“欧景蓝湾” ...

及对不合格部分的整改标准等内容。该《商品房买卖合同》第十三条关于装饰、设备标准承诺的违约责任载明“甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三 室内照片并不是涉案房屋的广告图和室内照片，不能作为房屋验收的依据，但作为开发商的新宝龙公司并未举示争议房屋的装修某局图对此予以反驳，且一审中新 ...

查明：2008年lO月21日，宏益华房地产公司和王某乙、段某签订《商品房买卖合同》一份，主要约定，王某乙、段某购买宏益华房地产公司开发的位于 调整违约金数额。王某乙、段某辩称：恶劣天气和政府行为导致的短期误工不属于不可抗力，不能成为开发商预期交房的理由；违约金不存在过高问题，违约金比例是开发商指定的， ...

连带责任。 原告谭某为支持其诉讼请求向本院提交了如下证据材料： 1、《商品房买卖合同》两份（2009年7月5日签订），欲证明：原告向被告州宏发 的理由，本院不予支持。因被告宏发房地产公司才具有开发经营房地产的资质，是该项目的开发商，田某不具备房地产开发的资质，是以被告的名义实施民事法律行为。双方对内虽 ...

日，原告（买受人）彭某甲与被告州宏发房地产公司(出卖人)签订了《商品房买卖合同》，双方约定：买受人购买出卖人州宏发房地产公司开发的吉首市X街煤炭 理由，本院不予支持。因被告宏发房地产公司才具有开发经营房地产的资质，是该项目的开发商，田某不具备房地产开发的资质，是以被告的名义实施民事法律行为。双方对内虽 ...

连带责任。 原告粟某为支持其诉讼请求向本院提交了如下证据材料： 1、《商品房买卖合同》一份（2009年6月6日签订），欲证明：原告向被告州宏发 的理由，本院不予支持。因被告宏发房地产公司才具有开发经营房地产的资质，是该项目的开发商，田某不具备房地产开发的资质，是以被告的名义实施民事法律行为。双方对内虽 ...